Предквалификационный отбор участников закупки. Предквалификационный отбор

⁰

1. ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРАна выполнение проектных, строительных, монтажных работ, оказанию услугтехнического заказчика на объектах строительства «Инновационного Центра «Сколково». Москва 2011г.
2. 2 СОДЕРЖАНИЕДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА......... 1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ................................................................................................................................................... 3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ............................................................................... 3 КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ОРГАНИЗАТОРА ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА. ............................................................................ 3 ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ «ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО» ................................................................ 3 ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА........................................................................................................ 3 НОРМЫ, СТАНДАРТЫ И ТРЕБОВАНИЯ. ....................................................................................................................................... 4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА................................................................................................. 4 ОТКАЗ В ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ.................................................................................... 4 КОМИССИЯ ПО ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОМУ ОТБОРУ.............................................................................................................. 5 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА.......................................................................................................... 6 ОЦЕНКА ЗАЯВОК........................................................................................................................................................................ 9 ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ................................................................................................................................................. 10 ОТБОР УЧАСТНИКОВ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА................................................................................................... 12 РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ ПРОШЕДШИХ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР............................................................................... 12ПРИЛОЖЕНИЕ «А» К ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА«ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО» .......................... 13 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ................................................................................................................................ 13 Z1 ЦЕНТРАЛЬНАЯ (ГОСТЕВАЯ) ЗОНА И ТРАНСП. ХАБ.............................................................................................................. 14 D1 ЮЖНЫЙ............................................................................................................................................................................. 15 D2 ТЕХНОПАРК........................................................................................................................................................................ 16 D3 УНИВЕРСИТЕТ.................................................................................................................................................................... 17 D4 СЕВЕРНЫЙ......................................................................................................................................................................... 18 ЛАНДШАФТНАЯ ЗОНА Z2 ........................................................................................................................................................ 19 ФАЗЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА. ФАЗА 0 И ФАЗА 1. ......................................................................................................................... 20 ФАЗЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА. ФАЗА 2.1 И ФАЗА 2.2 .................................................................................................................... 21ПРИЛОЖЕНИЕ «Б» К ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА«ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ» ...................................................................... 22
3. 3ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕОрганизатор предварительного квалификационного отбора – Некоммерческая организация Фонд развитияЦентра разработки и коммерциализации новых технологий, расположенный по адресу: РФ, 123610,г. Москва, Краснопресненская набережная 12, 6 подъезд, 13 этаж, офис 1341. (далее – Организаторпредквалификационного отбора), приглашает к участию в предварительном квалификационном отборе навыполнение проектных, строительных, монтажных работ, оказанию услуг технического заказчика наобъектах строительства «Инновационного Центра «Сколково» (далее – предквалификационный отбор).Порядок проведения предквалификационного отбора и участия в нем, а также Формы документовпредквалификационного отбора, приведены в настоящей Документации для проведенияпредварительного квалификационного отбора (далее – Документация).Заявка для участия в предквалификационном отборе (далее – Заявка) должна быть подготовленаУчастниками предквалификационного отбора (далее – Участники) в соответствии с требованияминастоящей Документации и Приложениями к ней.Проведение предквалификационного отбора осуществляется на постоянной основе. Об окончании сроковпроведения предквалификационного отбора будет сообщено дополнительно.Заявки принимаются, по мере их готовности, по вторникам и четвергам до 12 часов 00 минут (времямосковское) по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, 6 подъезд, 13 этаж, офис 1341.КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ОРГАНИЗАТОРА ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА.Контактное лицо: По всем возникающим вопросам обращаться письменно по электронной почте (в полетема указать ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОРАдрес электронной почты: [email protected]Все вопросы поступающие на данный электронный адрес систематизируются и являются источником длявнесения изменений и разъяснений в документацию по предквалификационному отбору. По вопросампроведения предквалификационного отбора направленным на указанный электронный почтовый ящикОрганизатор отбора обязуется ответить не позднее трех рабочих дней. В случае если для подготовки ответапонадобится больше времени участник будет об этом уведомлен.ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ «ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО»Программа городского развития Инновационного центра «Сколково» представлена в Приложении «А» кнастоящей Документации.ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРАПредквалификационный отбор проводится с целью определения потенциальных Участников дляпроектирования, строительства и оказания услуг технического заказчика на объектах территории
4. 4инновационного центра «Сколково», обладающих необходимым опытом в строительстве объемных исложных объектов, квалифицированными кадрами, техникой, лицензиями, свидетельствами,авторитетными подтверждениями успешной сдачи завершенных строительством зданий и сооружений.НОРМЫ, СТАНДАРТЫ И ТРЕБОВАНИЯ.Нормы стандарты и требования к выполняемым работам будут установлены в документации припроведении Конкурсов на конкретные объемы работ, услуг.Условия проведения конкурсов и иных процедур, а также условия договора будут установлены вдокументации при проведении Конкурсов на конкретные объемы работ, услуг.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРАПроведение открытого отбора осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом.Организатор предквалификационному отбору размещает информационное сообщение – на официальномсайте Фонда и в средствах массовой информации. Документацию по отбору – на официальном сайтеКорпорации в сети Интернет.Предквалификационный отбор проводится по трем направлениям:Проектирование (включает все стадии проектных, предпроектных работ, исследований и согласований);Строительтство (в том числе монтажные работы, пуско-наладка, поставка материалов и оборудования);Технический заказчик (в т.ч. оказание услуг генерального подрядчика, генерального подрядчика попринципу открытой книги (open book), технического надзора)Участники предквалификационного отбора подают заявки в соответствии с требованиями настоящейДокументации по проведению предквалификационного отбора по мере готовности в течение всего срока,проведения предквалификационного отбора определенного в информационном сообщении.Комиссия по квалификационному отбору не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днемполучения конвертов с заявками, рассматривает заявки, поданные участниками отбора, на соответствиетребованиям, установленным в документации по квалификационному отбору, проводит оценку заявок иосуществляет ранжирование заявок по результатам оценки.Решение о допуске или об отказе в допуске к участию в предквалификационном отборе оформляетсяпротоколом. В случае отказа в допуске к участию в предквалификационном отборе обязательноуказывается основание отказа.ОТКАЗ В ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕОрганизатор по предквалификационному отбору принимает решение об отказе в допуске к участию впредквалификационном отборе в случае: непредставления участником отбора любого из документов, предусмотренных информационным сообщением;
5. 5 представления участником отбора документов и материалов, не соответствующих требованиям, предусмотренным информационным сообщением и документацией по отбору; представления в заявке недостоверных, ложных сведений и (или) сфальсифицированных документов; несоответствия участника отбора обязательным требованиям, предъявляемым к участникам, желающим участвовать в предквалификационном отборе.Отказ в допуске к участию в предквалификационном отборе по иным основаниям не допускается.КОМИССИЯ ПО ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОМУ ОТБОРУВ целях проведения предквалификационного отбора в соответствии с настоящей документацией,создается комиссия по предквалификационному отбору в составе председателя, заместителяпредседателя, членов комиссии и секретаря.Количество членов комиссии по отбору должно составлять не менее 7 человек. По решению председателякомиссии в состав комиссии по предквалификационному отбору в качестве членов могут включатьсянезависимые члены обладающие соответствующей компетенцией.Решения комиссии по предквалификационному отбору оформляются соответствующими протоколами,которые подписываются всеми членами, принявшими участие в заседании комиссии попредквалификационному отбору.Информация о принятых комиссией по предквалификационному отбору решениях размещается наофициальном сайте Фонда не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписаниясоответствующего протокола.Комиссия по отбору выполняет следующие основные функции: рассматривает поданные участниками предквалификационного отбора заявки; запрашивает при необходимости и получает от участника предквалификационного отбора разъяснения по документам и материалам, представленным в составе заявки; устанавливает соответствие заявки критериям предквалификационного отбора; при необходимости привлекает специалистов структурных подразделений Фонда, представители которых не входят в состав комиссии по предквалификационному отбору; оценивает и сопоставляет заявки; принимает решения о результатах предквалификационного отбора; рассматривает жалобы и споры, связанные с организацией и проведением предквалификационного отбора, и принимает по ним решения; осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящей Документацией.Комиссия по предквалификационному отбору вправе на любом этапе проведенияпредквалификационного отбора отстранить участника от участия в предквалификационном отборе в случаеустановления недостоверных, ложных сведений и (или) сфальсифицированных документов,представленных в составе заявки.Все документы и материалы, связанные с работой комиссии по отбору, хранятся в течение срокастроительства инновационного центра «Сколково».
6. 6ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРАТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРАУчастник должен соответствовать следующим обязательным требованиям: Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами о допуске и иными документами, необходимыми для осуществления деятельности в соответствии с применимым законодательством, на поставку товаров, производство работ и оказание услуг; Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом); Не являться организацией, деятельность которой приостановлена и (или) на имущество которой, необходимое для осуществления деятельности, наложен арест по решению суда, административного органа; Не иметь задолженностей по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которых может привести к невозможности выполнения обязательств; Отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков; Иметь документ, свидетельствующий о взносе в компенсационный фонд саморегулируемой организации; Иметь документально оформленную систему менеджмента качества, подтвержденную сертификатом соответствия ГОСТ Р ИСО 9001; Иметь финансовое состояние – платежеспособность, обеспеченность собственными источниками финансирования; представленные балансовые отчеты за последний отчетный период текущего года и за три предшествующих ему календарных года должны свидетельствовать о прочности финансового положения Участника и рентабельности его деятельности; Иметь положительную репутацию – Участник должен представить точные сведения по законченным или находящимся в процессе разбирательства в органах арбитража судебным тяжбам, которые имели место по его контрактам. Данные, свидетельствующие о том, что такие споры систематически разрешались не в пользу Участника, могут явиться основанием для отрицательного заключения по прохождению предквалификационного отбора; Отсутствовать в реестре Фонда недобросовестных Подрядчиков (исполнителей работ, услуг).ПОДАЧА И ПРИЕМ ЗАЯВОКДля участия в предквалификационном отборе Участник подает Заявку в соответствии с требованиями,установленными в настоящей Документации.Заявка предоставляется в одном экземпляре лично, по почте или посредством курьерской службы. Заявкадолжна состоять из уведомительного письма по форме Приложения «А» к настоящей Документации(Заявка Участника), описи передаваемых документов и электронного носителя (CD-R или DVD-R),содержащего цифровые цветные копии всех документов, требуемых в соответствии с настоящейДокументацией. Использование перезаписываемых электронных носителей (таких как, например CD-RW,DVD-RW или Flash карты) не допускается.Участник должен подготовить Заявку, которая должна содержать цифровые цветные копии наэлектронном носителе:
7. 7 Нотариально заверенные копии учредительных документов Участника (для юридических лиц). Полученные не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения извещения о проведении предквалификационного отбора: o выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для российского юридического лица); o надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); o документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника - юридического лица: копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица, имеющего право действовать от имени Участника без доверенности (далее по тексту - руководитель); o в случае, если от имени Участника действует иное лицо, Заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенную печатью Участника (если правом страны, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено наличие печати) и подписанную руководителем Участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности; o в случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Справки налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов Участника соответственно по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (для российских юридических лиц). Копию бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Участника, с отметкой о сдаче его в налоговый орган (если правом страны, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено наличие отметки о сдаче бухгалтерского баланса в налоговый орган) за последние 3 (три) года. Копии лицензий, разрешений, свидетельств о допуске и иных документов, необходимых в соответствии с применимым законодательством, на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, являющихся предметом деятельности для выполнения проектных, строительных, монтажных работ, оказанию услуг по управлению проектами, услуг технического заказчика.ЗАЯВКА ДОЛЖНА ТАКЖЕ СОДЕРЖАТЬ:Оригиналы: Заявка Участника по форме Приложение «А» к настоящей Документации. Опись документов в виде цифровых копий на прилагаемом электронном носителе. Цифровые цветные копий на электронном носителе: Заявка Участника по форме Приложения »А» к настоящей Документации. Анкета Участника, по форме Приложения 1 к Заявке. Справка о перечне и объемах выполнения проектных, строительных, монтажных работ, оказанию услуг по управлению проектами, услуг технического заказчика (в зависимости от деятельности организации)с приложением документов, подтверждающих опыт выполнения таких работ или оказания таких услуг, по форме Приложения 2 к Заявке. Справка об основных материально-технических ресурсах, предполагаемых для выполнения работ или оказания услуг по форме Приложения 3 к Заявке, с приложением документов,
8. 8 подтверждающие наличие собственных и привлеченных (субподрядных) материально-технических ресурсов (копии паспортов, сертификатов, договоров аренды и т.д). Документы, подтверждающие наличие аттестованных лабораторий (свидетельства). Справка о кадровых ресурсах по форме Приложения 4 к Заявке, с приложением документов, подтверждающие наличие собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации (копии дипломов, аттестатов, свидетельств, сертификатов, удостоверений и т.д). Документы, подтверждающие наличие политики охраны окружающей среды. Резюме ключевых сотрудников, которые будут задействованы для выполнения работ или оказания услуг (Руководитель проекта, Начальник участка, Главный инженер, Главный архитектор, менеджеры). Документы, подтверждающие наличие политики охраны труда и промышленной безопасности. Документ, подтверждающий внесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации. Иные документы (по желанию Участника).Организатор предквалификационного отбора имеет право запросить другие дополнительные сведения.Участник несет ответственность за достоверность представленной информации.Таблицы и формы в составе Заявки должны быть заполнены по всем графам. Причина отсутствияинформации в отдельных графах должна быть объяснена.Все документы должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи от имени участникапредквалификационного отбора (в случае подписи не первым лицом – представляется доверенность направо подписи документов.Участник принимает на себя обязательство обеспечить представителям Организаторапредквалификационного отбора возможность ознакомиться с производственными мощностями,технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, необходимыми длявыполнения работ, оказания услуг, в месте нахождения указанных мощностей, оборудования, ресурсов и(или) товара.В целях выполнения данного обязательства Участник указывает в Заявке место и время, когдапредставители Организатора предквалификационного отбора могут посетить места нахождения такихмощностей, оборудования, ресурсов и (или) товара. При этом для представителей Организаторапредквалификационного отбора должна быть предусмотрена возможность осуществить не менее 3 (трех)посещений продолжительностью не менее 4 (четырех) часов каждое, при условии, что последнеепосещение представителем Организатора предквалификационного отбора может быть осуществлено непозднее, чем за 2 (два) рабочих дня до срока окончания рассмотрения Заявок.ТРЕБОВАНИЯ К ЯЗЫКУ ЗАЯВКИ:Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключениемдокументов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут бытьпредставлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен надлежащим образом заверенныйперевод этих документов на русский язык. При выявлении расхождений между русским переводом иоригиналом документа на ином языке Организатор предквалификационного отбора будет приниматьрешение на основании перевода.Организатор предквалификационного отбора вправе не рассматривать документы, не переведенные нарусский язык.
9. 9РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ ЗАЯВКИОрганизатор предквалификационного отбора не несет ответственность за какие-либо расходы, понесенныеУчастником при подготовке или предоставлении Заявки. Все расходы на подготовку и доставку Заявкиоплачиваются Участником.РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:Организатор предквалификационного отбора рассматривает Заявки на соответствие требованиям,установленным условиями предквалификационного отбора, и осуществляет проверку соответствияУчастников предъявляемым к ним требованиям.Срок рассмотрения Заявок не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня их получения.При рассмотрении Заявок Участник не допускается Организатором предквалификационного отбора кучастию в предквалификационном отборе в случае: непредставления обязательных документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике, если требования к предоставлению соответствующих документов были установлены в настоящей Документации;Отказ в допуске к участию в предквалификационном отборе по иным основаниям не допускается.На основании результатов рассмотрения Заявок Организатором предквалификационного отбораформируется база данных участников прошедших или не прошедших предквалификационный отбор.После рассмотрения Заявок Участники, прошедшие предквалификационный отбор, уведомляются орезультатах в письменном виде.Участникам, непрошедшим предквалификационный отбор, Организатор предквалификационного отборанаправляет официальный отказ с указанием причины. При этом Участник, непрошедшиепредквалификационный отбор, могут подать Заявку повторно при условии устранения всех замечанийОрганизатора предквалификационного отбора. Повторная Заявка подается не ранее чем через 2 неделипосле получения уведомления об отказе.ОЦЕНКА ЗАЯВОКСООТВЕТСТВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМЗаявка участника должна в обязательном порядке соответствовать обязательным требованиям к участникууказанным в настоящей документации. При не соответствии заявки участника обязательным требованиямзаявка участника не подлежит дальнейшей оценке.ОЦЕНКАОценка Заявок производится по следующим критериям:
10. 10 Финансовые возможности; Ресурсные возможности; Соответствующий опыт.Удельный вес критериев распределяется следующим образом: Стоимость Заявки (не рассматривается при проведении предквалификации) – 30% Финансовые возможности – 30%; Ресурсные возможности – 10%; Соответствующий опыт – 30%.ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ Весовой Наименование критерия Баллы коэф-т Финансовые Возможности 30% А. Среднегодовая выручка (без учета НДС) от профильных видов 10% деятельности (в соответствии с представленной структурой) Проектировщик/Тех.Заказчик Строитель Меньше чем 10 000 000 руб. 100 000 000 руб. 0 Между 10 000 000 – 50 000 000 руб. 100 000 000 – 500 000 000руб. 20 Между 50 000 000 – 90 000 000 руб. 500 000 000 – 900 000 000руб. 40 Между 90 000 000- 130 000 000 руб. 900 000 000- 1 300 000 000руб. 60 Между 130 000 000 – 170 000 000 руб. 1300 000 000 – 1700 000 000руб. 80 Более чем 170 000 000 руб. 1 700 000 000 руб. 100 Б. Рентабельность (отношение чистой прибыли, оставшейся после 10% налогообложения (стр. 2400 Отчета о прибылях и убытках (форма № 2), к общей величине выручки (выручка от основной деятельности (стр. 2110 Ф2) + прочий доход (стр. 2320 Ф2+2340 Ф2) Меньше чем 5% 0 Между 5% – 10% 20 Между 10% – 15% 40 Между 15% – 20% 60 Свыше 20% 100 В. Доля штрафных санкций (штрафы, пени, нейстойки) (отношение 10% величины штрафных санкций к величине чистой прибыли, оставшейся после налогообложения (стр. 2400 Отчета о прибылях и убытках (форма № 2) Более чем 50% 0 Между 50% - 30% 20 Между 30% - 10% 40 Между 10% - 5% 60 Менее 5% 100 Ресурсные возможности 10%
11. 11А. Услуги Генподрядчика, Технического - Заказчика 3%i. Организация Проекта и Менеджмент (оценивается организационнаяструктура управления, наличие полнота и соответствие СРО, наличиесистем управления качеством)Неудовлетворительное 0Удовлетворительное. 25Превосходное 50ii. Субподряд (оценивается количество субчиков, вид и объем передаваемыхработ на субподряд, порядок привлечения субчиков)Неудовлетворительное 0Удовлетворительное. 25Превосходное 50Б. Компетенция и Квалификация Основного Технического Персонала и 5%Менеджера по Проектуi. Оcновной Технический Персонал (специалисты по направлениям и видамработ с подтвержденной квалификацией)Неудовлетворительное 0Удовлетворительное. 25Превосходное 50ii. Менеджеры Проектов (Руководители проектов)Неудовлетворительное 0Удовлетворительное. 25Превосходное 50В. Техника и оборудование 2%В. Основных единиц оборудования (оценивается количество техники иоборудования, его достаточность для выполнения основных работ, егоизнос, и т.д.)Неудовлетворительное 0Удовлетворительное 50Превосходное 100Опыт работы 30%А. Опыт работы на объектах в качестве Техзаказчика 10%/Генпроектировщика/Генподрядчика площадью не менее 10 000 кв.мМенее 2 объектов 0Между 3 и 5 объктами 50Между 6 и 10 объектами 100Б. Количество контрактов по основному виду деятельности стоимостью 10%более 100 000 000 рублей для проектных организаций и тех-заказчика иболее, 700 000 000 рублей для Генподрядчика завершенных за последние 5Отсутствуют 0Между 1 и 5 контрактами 20Между 6 и 10 контрактами 40Между 11 и 15 контрактами 60
12. 12 Между 16 и 20 контрактами 80 Более, чем 21 контракт 100 В. Опыт работы в РФ по комплексной застройке территорий. 5% (за последние 5 лет) Отсутсвует 0 Между 1 и 3 объектами 25 Между 4 и 6 объектами 50 Между 7 и 9 объектами 75 Более, чем 10 объектов 100 Г. Деловая репутация 5% Отзывов и Рекомендаций нет или не существенны 0 Одна рекомендация или отзыв 30 Две рекомендации или отзыва 60 Три и более рекомендаций или отзывов 100ОТБОР УЧАСТНИКОВ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРАКомиссия по предквалификационному отбору на своем заседании определяет участников, успешнопрошедших предварительный квалификационный отбор, а также участников, которым отказано впрохождении такого отбора.Решение комиссии по предквалификационному отбору участников оформляется соответствующимпротоколом заседания комиссии.Участники предквалификационного отбора в течении одного рабочего дня уведомляется о прохожденииим предквалификационного отбора либо об отказе в таком прохождении.РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ ПРОШЕДШИХ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОРЕжемесячно Организатор предквалификационного отбора размещает на официальном сайте реестручастников прошедших предквалификационный отбор.Для участников прошедших квалификационный отбор ООО «Объединённая дирекция по проектированиюи строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» проводитсеминары по разъяснению планов строительства и правил участия в тендерных процедурах.
13. ПРИЛОЖЕНИЕ «А» К ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА «ПРОГРАММА ГОРОДСКОГОРАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО»ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ Реализация территориального зонирования, при котором обеспечивается mixed use - D4 объединение в рамках одного квартала жилых, деловых и иных функций: жилые объекты в составе исследовательских кварталов и D3 наоборот, деловые объекты в составе жилых кварталов (блоков зданий) Преимущественно жилые кварталы расположены по правую сторону от бульвара, на естественных склонах («балконах»), обращенных к будущему гольф-полю. D2 Z1 Ориентация по сторонам света (по оси север-юг или запад-восток) обеспечивает улучшенную инсоляцию жилых и иных зданий. В составе города выделяются 4 планировочных D1 района и 2 планировочных зоны: D1 Планировочный район «Южный»; D2 Планировочный район «Технопарк»; Z2 D3 Планировочный район «Университет»; D4 Планировочный район «Северный»; Z1 Центральная (гостевая) зона и транспортный хаб; Z2 Ландшафтная зона
14. Z1 ЦЕНТРАЛЬНАЯ (ГОСТЕВАЯ) ЗОНА И ТРАНСП. ХАБ
15. D1 ЮЖНЫЙ
16. D2 ТЕХНОПАРК
17. D3 УНИВЕРСИТЕТ
18. D4 СЕВЕРНЫЙ
19. ЛАНДШАФТНАЯ ЗОНА Z2Новый пейзаж учитывает транспортную инфраструктуру,гидрографическую сеть, программу активного отдыха, объектыокружающей природной среды, общественное пространство.Существующий ландшафт – растительная структура, водоемы– будет «дополнен», что позволит разнообразить спектр егоиспользования.В отдельных районах новая ландшафтная среда будетвнедрена посредством серии из нескольких типологийландшафта (лесопарк, парки в долинах, «балконы» с видом нагольф-поле, общественное пространство района)
20. ФАЗЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА. ФАЗА 0 И ФАЗА 1. ФАЗА 0 2013 г. ФАЗА 1 2013 - 2014 г. - Головные развязки - въезды в Центр и - Планировочный район «Технопарк» Транспортный хаб - Гостевая зона - Магистральные дороги (Бульвар, Парковая дорога) - Часть планировочного района «Университет» - Головные инженерные сооружения - Часть Ландшафта - Магистральные инженерные сети
21. ФАЗЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА. ФАЗА 2.1 И ФАЗА 2.2 ФАЗА 2.1 2015 г. ФАЗА 2.2 после 2015 г. - Южный планировочный район - Завершение планировочного района «Университет» - Часть Ландшафта - Северный планировочный район - Завершение Ландшафта
22. ПРИЛОЖЕНИЕ «Б» К ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГООТБОРА «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ» На бланке предприятия Заявка на участие в предквалификационном отборе/Наименование организации, зарегистрированной по адресу: / изучив всю информациюпо предквалификационному отбору, настоящим подает Заявку на прохождениепредквалификационного отбора.Представителям Организатора предквалификационного отбора предоставляется правопровести проверку нашей организации и ее филиалов для подтверждения заявленныхсведений, содержащихся в данной Заявке или относящихся к нашим ресурсам, опыту икомпетенции, а также навести необходимые справки для проверки достоверности указанныхсведений. Решение о результатах предквалификационного отбора просим направить по электронной почте: _______________________________________.Руководитель организации в лице _________________________________________________удостоверяет, что Заявка заполнена должным образом, сделанные заявления ипредставленные сведения являются полными и достоверными. В случае не прохождения предквалификационного отбора мы не будем иметь претензийк Организатору предквалификационного отбора. (дата) (подпись, печать) (Ф.И.О., должность)
23. начало формыПриложение 1 к Заявкеот «____»_____________ г. №__________ На фирменном бланке компании Участника АНКЕТА УЧАСТНИКА 1.1 Полное официальное наименование организации 1.2 Сокращенное официальное наименование организации 1.3 Дата, место и орган Дата регистрации Место Орган регистрации 1.4 Прежнее название Наименование организации, если менялось Дата изменения и когда 1.5 Исполнительный орган Точное название ФИО (Генеральный директор, должности полностью Исполнительный директор, Фамилия, Имя и Директор, др.) Отчество Телефон E-mail 1.6 Главный Бухгалтер [Ф.И.О.] ФИО полностью 1.7 Учредители (чья доля в [Ф.И.О.] ФИО уставном капитале [Ф.И.О.] полностью превышает 10 %) … 1.8 Уставный фонд Руб. 1.9 Профилирующее направление деятельности 1.10 Адрес юридический Индекс, 1.11 Адрес фактический страна, город, ул., дом 1.12 Телефон 1.13 Факс 1.14 E-mail 1.15 ИНН / КПП 1.16 Банковские реквизиты: можно указать один из имеющихся у организации р/с 23
24. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИПриложение 2 к Заявкеот «____»_____________ г. №__________ Номер Показатель, тыс. руб. строки Наименование показателей финансовой отчетный отчетности 2008 2009 2010 период т.г. 1 2 3 4 5 6 Годовой объем выполненных работ или оказанных услуг в т.ч. собственными силами ОПУ 010 (2110) Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) ОПУ 020+030+040 Затраты, в т.ч.: (2120+2210+2220) - заработная плата и отчисления - стоимость услуг подрядных организаций ББ 190 (1100) Внеоборотные активы, ББ 145 (1160) в т.ч. Отложенные налоговые активы ББ 290 (1200) Оборотные активы ББ 490 (1300) Капитал и резервы ББ 410 (1310) в т.ч. Уставный капитал ББ 420 (1340) в т.ч. Добавочный капитал (в части переоценки активов) 24
25. ББ 470 (1370) в т.ч. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) ББ 590 (1400) Долгосрочные обязательства, в т.ч.: ББ 510 (1410) Заемные средства ББ 515 (1420) Отложенные налоговые обязательства ББ 690 (1500) Краткосрочные обязательства ББ 610 (1510) в т.ч. Заемные средства Величина Чистых активов (расчет согласно Порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утв. Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29.01.2003)ББ – Бухгалтерский баланс (форма №1)ОПУ – Отчет о прибылях и убытках (форма №2)СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО ОТЧЕТУ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ПОЛНЫЙ ГОД Величина выручки за …. № п/п Вид выполняемых работ/услуг* Доля (%) год (руб.) 1 Проектные работы 2 Строительные работы 3 Монтажные работы 4 Поставка материалов и оборудования 5 Пуско-наладочные работы 6 Услуги Тех.Заказчика 7 Прочее ИТОГО: 100 25
26. - ДЕТАЛИЗАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ РАБОТ/УСЛУГ, ДОЛЯ КОТОРЫХ БОЛЕЕ 10% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ГОДОВОЙ ВЫРУЧКИУкажите максимальную и минимальную стоимость подряда, приемлемую для Вашей компании:Максимальная: Минимальная:Информация о судебных или арбитражных процессах, если Участник выступал как обвиняемая сторона, апредметом разбирательства являлось нарушение обязательств относительно качества, сроков илифинансовые затруднения (предоставляется отдельным приложением в виде письма, за подписьюруководителя). ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы 26
27. начало формыПриложение 3 к Заявкеот «____»_____________ г. №__________СПРАВКА О ПЕРЕЧНЕ И ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ / ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХНаименование и адрес Участника: _________________________________ В качестве кого Краткая Сроки выполнения Стоимость оказанных представлен характеристика работ/услуг услуг/работ Наименование претендент объекта: Типология № Закказчика, (Техзаказчик, объекта (офис, жилье, Перечень Виды работ которому Генподрядчик, Примечания, Окончание п/п технопарк, в т.ч. привлеченных переданные Начало оказывались Субподрядчик, Всего, собств. дополнения университет, субподрядчиков на субподряд аналогичные (тыс.руб.) силами, Поставщик, социальные объекты и услуги/работы (тыс.руб.) Иное) Предмет т.д.), Этажность, договора. общая площадь и т.д. А. Для подтверждения опыта выполнения данных работ приложить копии актов подтверждающих выполнение данных работ. 27
28. Б. При наличии опыта монтажа сложных инженерных систем, необходимо приложить документы, подтверждающие наличие данного опыта (копии актовприемо-сдаточных испытаний, акт передачи в эксплуатацию и т.д.). В. В случае привлечения субподрядчика указать на способы определения и выбора субподрядчика (устоявшиеся связи, тендер, и т.д.) Г. При наличии указать опыт работы в сфере строительства зданий сложной архитектурной формы. Д. При наличии указать опыт работы в сфере строительства зданий, сертифицированных по LEEDТЕКУЩАЯ ЗАГРУЖЕННОСТЬ УЧАСТНИКА В качестве кого Краткая Сроки выполнения Стоимость оказанных представлен характеристика работ/услуг услуг/работ Наименование претендент объекта: Типология № Закказчика, (Техзаказчик, объекта (офис, жилье, Перечень Виды работ которому Генподрядчик, Примечания, Окончание п/п технопарк, в т.ч. привлеченных переданные Начало оказываются Субподрядчик, Всего, собств. дополнения университет, субподрядчиков на субподряд аналогичные (тыс.руб.) силами, Поставщик, социальные объекты и услуги/работы (тыс.руб.) Иное) Предмет т.д.), Этажность, договора. общая площадь и т.д. ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы 28
29. начало формыПриложение 4 к Заявкеот «____»_____________ г. №__________ СПРАВКА ОБ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХНаименование и адрес Участника: _________________________________ Право собственности или иное № право (хозяйственного Идентификационные учетные п/п Наименование Место- количество Основные технические ведения, оперативного данные МТР (инв. №, № Марка МТР нахождение характеристики управления, гос.регистрации, № лицензии № договора аренды в случае и т.п.) аренды МТР) 1 … ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы 29
30. Инструкции по заполнениюВ данной справке перечисляются материально-технические ресурсы (производственные помещения, офисы, склады, лаборатории, строительная техника, автотранспорт, средства связи, автоматизированные рабочие места, офисная техника, лабораторное оборудование, прочие основные средства), которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения работ / оказания услуг (офисные помещения, склады, транспортные средства, средства связи, автоматизированные рабочие места, программное обеспечение, множительное и печатающее оборудование, лабораторное оборудование и тому подобное). 30
31. начало формыПриложение 5 к Заявкеот «____»_____________ г. №__________ СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХНаименование и адрес Участника: _________________________________ Общая штатная численность персонала и суммарная численность персонала. Образование (какое учебное заведение Стаж Стаж окончил, год окончания, Специальность/квалификация работы в работы в полученная /ФИО должности организации специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. Руководители, чел. … Менеджеры проектов, чел. … Основные специалисты по видам работ, в т.ч.: …., …., …., …., …. Специалисты сертифицированные по LEED AP, чел. …. Прочие специалисты ИТОГО: * Указываются специалисты основных специальностей имеющие соответствующую квалификацию. 31
32. ____________________________________ (подпись, М.П.)____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)А. Описать мероприятия по повышению квалификации персонала. конец формы 32
33. Приложение 6 к Заявкеот «____»_____________ г. №__________Ответьте пожалуйста, в произвольной форме, на следующие вопросы: 1. Какую технологию компьютерного проектирования вы используете? 2. Укажите Ваш текущий уровень страхования профессиональной ответственности? 3. Опишите мероприятия направленные на обеспечение охраны здоровья и техники безопасности в вашей организации? 4. Укажите имели ли вы опыт работы в сфере строительства зданий сертифицированных по LEED? 5. Укажите размер квоты на привлечение иностранной силы на 2011г. и планы на 2012-2015гг. 6. Готовы ли Вы принять особые условия заказчика (готовность претендента нести юридически оформленную (договором на выполнение работ) материальную ответственность по убыткам заказчика, возникшие в результате некачественно выполненных работ (услуг), выявленных в течение 2 лет с начала эксплуатации объекта) (предоставляется отдельным приложением в виде письма за подписью руководителя)? 7. Согласны ли вы на использование информации, представленной, в документах в Базе данных потенциальных подрядчиков ООО «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» (представить в виде отдельного письма)? 8. Укажите имеете ли Вы возможность начать работы без предварительной оплаты, используя собственные оборотные средства (предоставляется отдельным приложением в виде письма за подписью руководителя)? 9. Укажите иную информацию если вы считаете, что она объективно вас характеризует?

Предквалификационный отбор проводится в случаях, когда товары (услуги,работы) по причине их высокосложного или специализированного характера способны поставить или выполнить только ограниченное число лиц. Суть предварительного квалификационного отбора заключается в следующем: например, заказчик сначала проводит отбор поставщиков по определенному направлению, к примеру, осуществление строительных работ. Готовится предквалификационная документация, где заказчик указывает необходимые требования к участникам (наличие необходимого оборудования, квалифицированного персонала и т.д.), критерии отбора (наличие опыта выполнения таких работ, сроки выполнения и т.д.). Эта процедура открытая и в ней могут принять участие любые заинтересованные лица. В последствии будут отобраны среди участников лучшие, например 3-6 организаций (количество организаций указывается в предквалификационной документации). Заказчик формирует список квалифицированных поставщиков, в данном случае подрядчиков, на определенный в срок, когда заказчик будет проводить именно среди этих участников различные закупочные процедуры. То есть к участию будут приглашаться только лица из такого перечня.

В случае, если заказчиком было принято решение об ограничении участия в конкретной процедуре закупок, информация об этом должна быть указана в извещении о закупке. Порядок и случаи проведения предквалификационного отбора следует установить в положении о закупке.

Закрытые закупки

Закрытые закупки- это закупки, в которых могут принять участие специально приглашенные заказчиком лица, или закупки, информация о которых (извещение, закупочная документация, проект договора) не размещается в ЕИС (основания для проведения такой закупочной процедуры отграничены самим ФЗ №223).

Закрытые закупки проводятся в следующих случаях:

Если сведения, составляющие государственную тайну содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора – лица, которые имеют доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. Перечень таких лиц определяется заказчиком.

Если Правительством РФ определена конкретная закупка, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п.1 ч.16 ст.4 ФЗ №223, или перечни и (или) группы товаров, сведения о закупки которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п.2 ч.16 ст.4 ФЗ №223 .

При проведении тех или иных закупочных процедур заказчиком может быть предусмотрено использование документов только:

На бумажном носителе,

Использованием документов в электронной виде (при проведении закупок в электронной форме),

С использованием и тех и других документов.

В настоящее время подача заявок в электронном виде не предусмотрена в ЕИС (на официальном сайте закупок) и заказчик не может обеспечить конфиденциальность таких заявок, поданных в электронном виде участниками (например, на электронную почту). Поэтому целесообразно проводить закупки на электронной площадке OTC.RU, где документооборот проходит только в электронной форме и заказчик может чувствовать себя защищенным. В Законе № 223-ФЗ ничего про электронные торговые площадки не сказано, закон никак не контролирует закупки для нужд заказчика с использования электронных торговых площадок. Заказчик самостоятельно вправе решить, проводить закупочные процедуры на своей собственной электронной торговой площадке (если такая имеется) или на любой другой площадке, которая работает в РФ в соответствии с 223-ФЗ. Заказчик вправе проводить закупки не только на одной электронной торговой площадке.

Для начала работы на электронной площадке необходимо пройти аккредитацию.

Закупки в электронной форме обязательно проводятся в случаях, определенных решением Правительства РФ (Постановление Правительства № 616) в соответствии с ч. 4 . ст.3 ФЗ №223, а также по усмотрению заказчика. Необходимо стремиться к увеличению доли электронных закупок в общем объеме. В электронной форме обязательно закупаются, например, бумага; полиграфическая и печатная продукция; канцелярские принадлежности; электронно-вычислительная техника; медицинская аппаратура; автомобили, детали и принадлежности к ним; природная вода. Таким же образом размещается извещение о закупке на услуги по техобслуживанию и ремонту автомашин и офисной оргтехники, уборке зданий. Электронная закупка не применяется когда информация о закупке не подлежит размещению в ЕИС или товар (услуга) приобретается у единственного источника. Также это не касается экстренных ситуаций (потребность в закупке возникла из-за аварии, ЧС, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства или закупка проводится для устранения их угрозы). Общий порядок проведения закупок в электронной форме подобен обычной процедуре, которая может проводиться с использованием документов, как на бумажных носителях, так и документов в электронной форме. При проведении закупок в электронной все документы подписываются электронной цифровой подписью уполномоченных лиц со стороны заказчика.

Переторжка

Существует такое понятие как «переторжка». Эта процедура, направленная на добровольное снижение цен предложений участников с целью повысить их предпочтительность для заказчика. Законодательно никак не определена. Предпочтительна в тех случаях, когда по результатам процедуры заказчик остался ими не удовлетворен. Заказчик обязан в случае проведения переторжки указать в закупочной документации о том, что он может предоставить участникам закупочной процедуры возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке) цены (переторжка). Необязательно при проведении переторжки делать акцент только на цену.

Заказчик может предусмотреть в закупочной документации либо гласную , либо тайную переторжку.

При тайной переторжке вскрываются только поданные участниками конверты с минимальными ценами, окончательная цена заявки каждого участника объявляется и заносится в протокол. При гласной переторжке Заказчик предлагает всем приглашенным публично объявлять новые цены. Переторжка ведется до тех пор, пока все участники не объявят о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут. По окончании переторжки заказчик вскрывает запечатанные конверты с минимальными ценами, но эти цены отдельно не оглашаются. Если окончательная цена, заявленная участником по результатам переторжки окажется выше или равной указанной в конверте с минимальной ценой у данного участника, заказчик признает заявленную им в ходе переторжки окончательную цену. Если окончательная цена, заявленная в ходе переторжки окажется ниже, чем это указано в конверте с минимальной ценой у данного участника, заказчик огласит ее и будет считать окончательной ценой заявки, полученной в ходе переторжки, а заявленную отвергнет. Цена, полученная вышеуказанным образом в ходе переторжки, будет считаться окончательным предложением цены для каждого участника закупки.

Проведение открытого конкурса

Извещение об открытом конкурсе (лекция 2)

В российской практике извещения о конкурсных торгах публикуются в общероссийской газете «Конкурсы и торги» и размещаются на официальном сайте Российской Федерации zakupki gov.ru, а также на сайтах организаций и компаний, объявляющих торги. Для привлечения иностранных участников организаторы конкурса могут направлять информацию о торгах в иностранные торговые представительства и торговые палаты, зарубежные средства массовой информации, электронные системы обмена данными.

Основной принцип извещений состоит в том, что все участники должны получить одинаковые сведения о проведении торгов.

По нормам ВТО и российского законодательства временной интервал между датой опубликования извещения о проведении конкурса и последним сроком принятия заявок от участников может быть различным, но не менее 30 дней.

Согласно Федеральному закону №94 – ФЗ извещение о проведении открытого конкурса должно обязательно содержать следующие сведения:

Форма торгов;

Наименование, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;

Предмет государственного контракта с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

Место поставки товара;

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота);

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена;

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса.

Проведение открытого конкурса включает следующие конкурсные процедуры:

Предварительный квалификационный отбор Участников (при необходимости);

Подготовка конкурсной Заявки;

Подача и вскрытие конвертов с Заявками участников конкурса;

Оценка предложений участников конкурса и присуждение контракта.

Процесс оценки конкурсных Заявок весьма длителен и трудоемок. Если Заявок поступило достаточно много (больше 7-10), расходы Заказчика на оценку предложений значительно возрастают, а общее время оценки увеличивается. Кроме того, низко квалифицированный Поставщик, сделавший формально лучшее предложение, зачастую объективно не в состоянии выполнить условия договора на должном уровне. Поэтому иногда целесообразно провести оценку Поставщиков еще до этапа подготовки конкурсных предложений, с тем чтобы, в конечном счете, в конкурсе участвовали предложения только квалифицированных Поставщиков. Для этого в процедуру открытого конкурса включают этап предварительного квалификационного отбора (предквалификацию). Данный этап организатор конкурса включает сразу же после размещения извещения о проведении открытого конкурса (т.е. перед процедурой подготовки и представления Заявок участниками конкурса). Чаще всего эта процедура используется при проведении конкурсов по строительству крупных объектов, на выполнение сложных научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, а также по поставкам специального оборудования.

Предварительный квалификационный отбор выгоден не только для организатора конкурса, но и для их Участников. Те из Участников, которые не пройдут предквалификацию, сберегут силы и деньги, которые ушли бы на покупку конкурсной документации, подготовку конкурсных заявок и предоставление обеспечения заявки.

Следует иметь в виду, что, как показывает практика, Поставщики сравнительно легко мирятся с поражениями в конкурсе, но ревностно относятся к решениям о не прохождении ими квалификационного отбора. Поэтому важно серьезно мотивировать подобные решения.

В некоторых случаях квалификационный отбор проводится как отдельная процедура, для того, чтобы сформировать список (реестр) квалифицированных поставщиков, с которыми Заказчик будет иметь дело при дальнейших закупках.

Составные элементы процедуры квалификационного отбора:

Подготовка квалификационной документации;

Приглашение к участию в предквалификации;

Предоставление квалификационной документации;

Подготовка квалификационных заявок Поставщиками;

Вскрытие конвертов с квалификационными заявок

Оценка квалификационных заявок.

Обычно на этапе предквалификации оцениваются следующие данные Участника:

Правомочность Участника;

Опыт и квалификация Участника по аналогичным контрактам;

Репутация;

Наличие необходимых производственных мощностей и ресурсов;

Финансовая надежность.

Правомочность Участника

Прежде чем оценивать квалификацию поставщиков, необходимо убедиться, что все они правомочны (т.е. имеют право осуществлять поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг). В противном случае оценка квалификации таких Поставщиков будет пустой тратой времени Заказчика.

Обычно правомочность Участника определяется следующими двумя факторами:

Наличие учредительных документов, оформленных в соответствии с законодательством страны базирования и других необходимых документов;

Конкурсная заявка и все документы, прилагаемые к ней должны быть подписаны правомочным лицом.

Следует иметь в виду, что если в конкурсе принимает участие иностранный участник, то он считается правомочным, если на его страну не наложены экономические санкции страной Заказчика.

В качестве учредительных документов от Участника обычно требуют предоставление копий Устава или Учредительного договора. Обычно Организатор конкурса требует нотариальное заверение этих копий. Однако в тех случаях, когда закупки проводит государственная организация, то обычно от Участника требуется предоставление обычных копий Устава предприятия (со всеми изменениями), заверенных его руководителем.

Что касается правомочности подписи Заявки, то обычно правом подписи обладает единоличный исполнительный орган юридического лица (например, генеральный директор). Чаще всего это имеет место быть на государственных предприятиях. Однако существуют некоторые компании, в уставных документах которых ограничиваются некоторые полномочия генерального директора. Например, в уставах большинства открытых акционерных обществ записано, что если сумма сделки составляет 25-50% активов общества, то для совершения таких сделок необходимо решение совета директоров. Для обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ такой порог обычно составляет 50% и для его преодоления требуется согласие учредителей или решение собрания акционеров.

Поэтому правомочность подписи лица должна подтверждаться:

Для государственных организаций копией приказа о назначении лица на должность руководителя (генерального директора, ректора и т.д.);

Для частных предприятий и со смешанной собственностью выпиской из протокола собрания акционеров или учредителей о назначении директора и доверенностью на право совершения им крупных сделок.

В тех случаях, когда предмет закупки подразумевает лицензируемую деятельность (например, образовательная, строительство, аудит и т.д.), то требуются еще такие элементы оценки правомочности Участника, как лицензия и сертификат.

Кроме вышерассмотренных, правомочность Участника при оформлении Заявки на участие в конкурсе подтверждается следующими документами:

Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

Зарегестрированным в соответствие с действующим законодательством Учредительным договором со всеми изменениями и дополнениями;

Свидетельством о регистрации предприятия;

Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

Опыт и квалификация Участника по аналогичным контрактам

Успешность выполнения договора зависит от опыта и квалификации исполнителя. Причем этот вопрос состоит из двух элементов – общего опыта компании в целом и квалификации исполнителей, непосредственно занятых в выполнении проекта.

Источниками информации по общему опыту Участника могут быть копии контрактов по успешно выполненным проектам за несколько последних лет и их объемы. О позитивном опыте работы компании можно судить на примере не менее трех контрактов. Эта граница смещается в сторону увеличения, в зависимости от важности и объема закупок и устанавливается экспертно. Достаточно надежным можно считать Поставщика, успешно выполнившего 3-5 аналогичных контрактов. В любом случае увеличение требований выше 10 никаких дополнительных гарантий уже не дает, и способствует искусственному, а не оправданному снижению числа претендентов.

С оборотом дело обстоит немного сложнее . Мы должны быть уверены, что у Поставщика достаточно финансовых ресурсов, чтобы одновременно выполнять свои текущие проекты и наш контракт. Поэтому однозначного ответа на этот вопрос не существует - чем более критичен для нас контракт, тем строже требования к Поставщикам. Однако чтобы иметь хоть какой-то ориентир, обычно исходят из соотношения по правилу Парето (20 на 80). Согласно ему Поставщик должен иметь оборот не менее чем в четыре раза больший, чем стоимость нашей закупки.

Общий опыт Участника может быть подтвержден также рекомендательными письмами от авторитетных компаний и организаций, в которых Участник выполнял аналогичные работы.

О квалификации сотрудников можно судить на основании их резюме, а также аттестатов, сертификатов, дипломов, публикаций и т.д.

Так, например, когда предметом закупки являются выполнение научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, то о квалификации сотрудников можно судить о количестве публикаций по профилю работ, наличию сотрудников имеющих ученые звания и ученые степени, участие их в научных отчетах и контрактах при разработке аналогичных проектов. В качестве подтверждения Участник обязан приложить к конкурсной заявке ксерокопии публикаций (титульные страницы статей, монографий, учебников), контрактов, аттестатов и дипломов о присвоении ученых званий (доцент, профессор, академик) и степеней (кандидат и доктор наук).

Иногда Участнику предлагается представить сведения об его опыте и квалификации лишь в виде заполненной и заверенной подписью и печатью специальной таблицы без представления подтверждающих копий соответствующих документов.

Косвенный ответ на вопрос о достаточности располагаемых поставщиком финансовых ресурсов можно также получить, анализируя данные его финансовой отчетности.

Репутация

Основными источниками информации о репутации Участника являются предоставленные им рекомендации крупных клиентов. Однако часто при выполнении особо крупных проектов Заказчик может по собственной инициативе осуществить оценку репутации Участника конкурса. Для этого в первую очередь используется открытая для доступа база данных по реестру недобросовестных поставщиков продукции и базы данных налоговых органов. Кроме этого используются данные соответствующих Служб безопасности Заказчика.

Особый интерес представляют сведения об участии Поставщика в арбитражных процессах в качестве ответчика, в первую очередь при принятии судом решений не в его пользу.

К оценке репутации надо подходить весьма взвешенно и осторожно, тщательно проверяя достоверность и полноту представленной информации.

Наличие необходимых производственных мощностей и ресурсов

Оценивать данный показатель можно на основании справки самого Поставщика, а также предоставления им документов, подтверждающих наличие собственных (или арендованных) ресурсов - транспорта, производственного оборудования, складских помещений и т. п. В качестве документов, подтверждающих данное требование могут быть справка Поставщика о наличии ресурсов, договора аренды, лизинга, оказания услуг другими организациями (предоставление склада, транспортные услуги и т.д.) и т. п. Производственные мощности и иные ресурсы, выделяемые под данный проект должны соответствовать его потребностям.

Финансовая надежность

Одним из основных источников информации, на основании анализа которых можно судить о финансовой надежности Поставщика, является его отчетность, в первую очередь - бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. Именно по этой причине Заказчик обычно требует включать эти документы в конкурсную Заявку. К сожалению, очень часто Заказчик не имеет достаточных ресурсов (в первую очередь - кадровых) для проведения полноценного финансового анализа, и документы по хозяйственной деятельности Поставщика просматриваются в лучшем случае «по диагонали». Однако к оценке финансовой надежности не стоит подходить формально, ведь ее цель - убедиться в способности Поставщика выполнить в полном объеме будущий контракт.

Для оценки финансовых ресурсов Поставщика и определения эффективность и надежность его деятельности используется довольно широкий набор показателей. Все они рассчитываются на основании данных финансовой отчетности Поставщика.

Например, одним из показателей, характеризующих эффективность хозяйственной деятельности предприятия, является показатель рентабельности (отношение полученной прибыли к вложенному капиталу) .

Чем выше рентабельность, тем эффективнее работает Поставщик.

Число показателей и коэффициентов, используемых для анализа довольно велико. Основными из них являются:

Балансовая прибыль;

Коэффициенты ликвидности (текущей, быстрой, абсолютной);

Коэффициент автономии, равный частному от деления собственных средств на сумму пассивов;

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами, как частное от деления собственных оборотных средств на материальные запасы;

Коэффициент реальной стоимости имущества;

Размер накопленной амортизации;

И ряд других показателей.

Подробные методики расчета этих и других показателей можно найти практически в любой книге по управленческому и финансовому учету.

Однако рассчитать их – полдела. Допустим, мы получили значение некого коэффициента – 0.75. Замечательно. И что с ним делать дальше? Обычно дальше идет сравнение с некоторым пороговым значением или эталоном (оптимальным значением), например 1,25. Чем больше отклонение, тем хуже для Поставщика. Но вопрос остается: на основании чего устанавливаются эти «эталоны»? А они вовсе не универсальны, ведь что нормально для одного вида бизнеса, может быть неудовлетворительно для другого. Так подходы к оценке эффективности работы строительной компании, и фирмы торгующей расходными материалами для принтеров, заметно различаются. Подобное различие есть даже внутри одной отрасли, например, в показателях малого и крупного предприятий.

И что делать, если у всех Поставщиков показатели хозяйственной деятельности окажутся не идеальными? А так бывает практически всегда.

Другая проблема – это расхождение между официальными данными отчетности и реальным положением дел. Фирмы часто ведут двойной учет – один для формальной отчетности налоговым органам, направленный на минимизацию налогообложения, второй – отражающий реальное положение дел – для своих нужд.

Одним из вариантов решения может быть сравнительный анализ – сопоставление показателей хозяйственной деятельности Поставщиков не только с эталонным значением, но и друг с другом.

Предварительный квалификационный отбор может проводиться в процедурах открытого одноэтапного конкурса, открытого аукциона.

При проведении предварительного квалификационного отбора документация о закупке, помимо сведений, предусмотренных пунктом 6.2.1 Положения о закупке, должна содержать:

информацию о проведении предварительного квалификационногоотбора и о том, что впоследствии будут рассмотрены технико-коммерческие предложения только тех участников, которые успешно прошли предварительный квалификационный отбор;

Предквалификационная документация должна содержать:

краткое описание закупаемой продукции;

порядок проведения предварительного квалификационного отбора, включая его критерии из числа указанных в Приложении 1 к настоящему Положению;

требования к участнику предварительного квалификационного отбора;

требования к содержанию, форме, оформлению и составу предквалификационной заявки на участие, в том числе способу подтверждения соответствия участника закупки предъявляемым требованиям;

информацию о порядке, месте, дате начала и дате окончания срока подачи предквалификационных заявок;

сведения о последствиях несоответствия участника установленным требованиям или отрицательного результата прохождения им предварительного квалификационного отбора;

описание срока, места и порядка получения предквалификационной документации, размера, порядка и сроков внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление предквалификационной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления предквалификационной документации в форме электронного документа.

Предквалификационная документация утверждается Заказчиком и размещается им на официальном сайте одновременно с документацией о закупке.

Внесение изменений в предквалификационную документацию осуществляется в том же порядке, что предусмотрен Положением о закупке для внесения изменений в документацию о закупке.

Участник, не прошедший или не проходивший установленный предварительный квалификационный отбор, не допускается закупочной комиссией к участию в процедуре закупки.

Особенности проведения запроса предложений

7.6.1. Запрос предложений – это способ закупки, который может проводиться при закупке продукции на сумму не превышающую _______________ (указать сумму ), при наличии любого из следующих условий:

1) Заказчик не может сформулировать подробные спецификации продукции, определить ее характеристики, и выявить наиболее приемлемое решение для удовлетворения своих потребностей в закупках;

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, экспериментов, разработок;

7.6.2. Заказчик вправе осуществлять путем запроса предложений закупку продукции в пределах суммы, не превышающей десяти процентов от общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

7.6.3. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос предложений может быть открытым или закрытым.

7.6.4. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за ______________ (указать количество дней ) дней до установленного в документации о запросе предложений дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

7.6.5. В случае, внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений изменений до даты окончания подачи заявок на участие запросе предложений срок составлял не менее чем ______________ (указать количество дней) дней.

7.6.6. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, установленные в пункте 7.2.2.2 Положения о закупке.

7.6.7. Заявка на участие в запросе предложений не должна содержать сведения о цене договора, включая сведения о цене единицы продукции, если об этом указано в документации о проведении запроса предложений. В данном случае критерий оценки заявок «цена договора» не используется. Договор заключается по начальной цене договора, указанной в извещении о проведении запроса предложений.

7.6.8. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки, в письменной форме.

7.6.9. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки.

7.6.10. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе предложений на основании Положения о закупке (Приложение 1).

7.6.11. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

7.6.12. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках размещения заказа, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя и участника закупки, заявке которого присвоен второй номер. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

7.6.13. В случае, если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений или подана только одна заявка на участие в запросе предложений или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям документации о запросе предложений была признана только одна заявка или по результатам оценки заявок закупочной комиссией не был выбран победитель, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного участника закупки его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о запросе предложений, с таким участником заключается договор.

Особенности проведения запроса цен

Запрос цен – это способ закупки, который может проводиться при наличии одновременно следующих условий:

закупка продукции производится не по конкретным заявкам Заказчика,

для продукции есть функционирующий рынок,

продукцию можно сравнивать только по ценам;

начальная цена договора не превышает _____________ (указать сумму) рублей.

7.7.2. Заказчик вправе осуществлять путем запроса цен закупку продукции в пределах суммы, не превышающей десяти процентов от общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

7.7.3. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос цен может быть открытым или закрытым.

Информация о проведении запроса цен, включая извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе цен, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за ______________ (указать количество дней ) дней до установленного в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

В случае, внесения изменений в извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе цен срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе цен изменений до даты окончания подачи заявок на участие запросе цен срок составлял не менее чем ______________ (указать количество дней ) дней.

Заявка на участие в запросе цен должна содержать сведения, установленные в пункте 7.4.8 Положения о закупке, а также сведения о цене договора, включая сведения о цене единицы продукции.

7.7.8. Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки, в письменной форме.

7.7.9. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

7.7.10. Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

7.7.11. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках размещения заказа, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победителе в проведении запроса цен, об участнике закупки, предложившем в заявке цену, такую же, как и победитель, или об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса цен условий. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

7.7.12. В случае, если по запросу цен не подана ни одна заявка на участие в запросе цен или подана только одна заявка на участие в запросе цен или по результатам рассмотрения и оценки соответствующей требованиям документации о запросе цен была признана только одна заявка, запрос цен признается несостоявшимся. При наличии единственного участника закупки его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о запросе цен, с таким участником заключается договор.

Переторжка (регулирование цены)

При проведении процедуры закупки документация о закупке может предусматривать право Заказчикапредоставить участникам закупки возможностьдобровольно повысить рейтинг своих заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке либо впредложении) цены договора, а в случае проведения аукционана право заключить договор – путем повышения цены договора(далее - процедура переторжки, переторжка), приусловии сохранения остальных положений заявки безизменений.

Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, еслина это было соответствующее указание в документации о закупке. Если переторжка предусмотрена, она должна проводиться только после процедуры оценки и сопоставления заявок, а в аукционе – после процедуры проведения аукциона.

Переторжка может иметь очную, заочнуюлибо очно-заочную (смешанную) форму проведения. Порядок проведения переторжки указывается в документации о закупке.

1. Под конкурсом с ограниченным участием понимается конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования и победитель такого конкурса определяется из числа участников закупки, прошедших предквалификационный отбор.

2. Заказчик осуществляет закупки путем проведения конкурса с ограниченным участием в случаях:

1) если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны осуществить только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации. Перечень случаев и (или) порядок отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, устанавливаются Правительством Российской Федерации;

2) выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, выполнения работ, оказания услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, к системам обеспечения безопасности музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фонда.

2.1. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, указанных в части 2 настоящей статьи, с учетом требований настоящего Федерального закона путем проведения электронного аукциона, закрытого аукциона, запроса котировок, запроса предложений, а также у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом к участникам таких закупок не применяются дополнительные требования, установленные в соответствии с частью 2 настоящего Федерального закона в отношении участников закупок, которые осуществляются только путем проведения конкурса с ограниченным участием.

3. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положения настоящего Федерального закона о проведении открытого конкурса с учетом особенностей, определенных настоящей статьей.

4. В отношении участников конкурса с ограниченным участием наряду с требованиями, установленными частью 1, частью 1.1 (при наличии такого требования) настоящего Федерального закона, предъявляются дополнительные требования в соответствии с частью 2 настоящего Федерального закона. При этом дополнительные требования применяются для осуществления предквалификационного отбора и не могут использоваться в качестве критерия оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием.

5. Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием и конкурсная документация наряду с информацией, предусмотренной статьями и настоящего Федерального закона, должны содержать указание на установленные в соответствии с частью 4 настоящей статьи дополнительные требования к участникам закупки.

6. Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием наряду с информацией, предусмотренной частью 2 настоящего Федерального закона, должна содержать документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям, или заверенные участником закупки копии таких документов.

7. В течение не более чем десяти рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием заказчик проводит предквалификационный отбор для выявления участников закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с частью 4 настоящей статьи.

8. Результаты предквалификационного отбора с обоснованием принятых заказчиком решений, в том числе перечень участников закупки, соответствующих установленным требованиям, фиксируются в протоколе предквалификационного отбора, который размещается в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты подведения результатов предквалификационного отбора. Результаты предквалификационного отбора могут быть обжалованы в контрольный орган в сфере закупок не позднее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе указанного протокола в установленном настоящим Федеральным законом порядке.

9. В случае, если по результатам предквалификационного отбора ни один участник закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям или только один участник закупки признан соответствующим установленным единым и дополнительным требованиям, конкурс с ограниченным участием признается несостоявшимся.

10. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в таком конкурсе, подлежащем размещению заказчиком в единой информационной системе в течение десяти дней с даты подведения результатов предквалификационного отбора.

Положения статьи 56 закона №44-ФЗ используются в следующих статьях:

Последствия признания конкурса несостоявшимся
3) частью 9 статьи 56 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по результатам предквалификационного отбора только один участник закупки признан соответствующим установленным единым требованиям, дополнительным требованиям и заявка такого участника признана соответствующей требованиям настоящего Федерального закона, конкурсной документации.
Особенности проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме
1) если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны осуществить только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации. Перечень случаев и (или) порядок отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, устанавливаются в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 56 настоящего Федерального закона;
Особенности проведения двухэтапного конкурса
3. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения настоящего Федерального закона о проведении открытого конкурса с учетом особенностей, определенных настоящей статьей. Размещение извещения о проведении двухэтапного конкурса и конкурсной документации осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены статьями 49 и 50 настоящего Федерального закона. В случае установления единых требований и дополнительных требований к участникам двухэтапного конкурса при проведении первого этапа двухэтапного конкурса применяются положения статьи 56 настоящего Федерального закона, касающиеся проведения предквалификационного отбора, с учетом особенностей, определенных настоящей статьей.