Договор поставки и монтажа оборудования - образец. Договор поставки и монтажа оборудования Вого контракта на покупку и установку оборудования

поставки и монтажа оборудования

В лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка Оборудования согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и монтажу Оборудования в соответствии со спецификацией. Поставляемое Оборудование имеет соответствующие Сертификаты. Покупатель принимает на себя обязательства по принятию и оплате оборудования и работ по монтажу в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставщик обязуется передать Оборудование Покупателю в срок не более календарных дней с момента получения авансового платежа, согласно п. 3.2. настоящего Договора.

2.2. Поставка Оборудования осуществляется по следующему адресу Покупателя: .

2.3. Оборудование считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной и акта выполненных работ.

2.4. Право собственности и риск случайной гибели на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной и акта выполненных работ.

2.5. Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование, соответствующее государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, а также техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования, и предоставить эксплуатационную документацию на данное оборудование.

2.6. Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в упаковке, которая бы обеспечила сохранность оборудования во время транспортировки и до передачи оборудования Покупателю.

2.7. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее часов до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования.

2.8. Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость Оборудования и монтажа составляет рублей и включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, прилагающейся технической документации, в том числе НДС 18 % рублей.

3.2. Все платежи по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Цены на оборудование, указанные в Спецификации являются твердыми и изменению не подлежат.

3.3. Порядок и сроки расчетов по настоящему договору:

3.3.1. Авансовый платеж в размере % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после подписания настоящего договора на поставку Оборудования.

3.3.2. % в течение рабочих дней после выставления счета Поставщиком после подписания Сторонами товарной накладной.

3.3.3. Окончательная оплата % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после монтажа оборудования и подписания акта выполненных работ.

3.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование соответствует требованиям, установленным в Российской Федерации по данному виду оборудования и имеет соответствующие сертификаты соответствия.

4.2. При поставке оборудования по Договору Поставщик оформляет товарную накладную и вместе с Оборудованием передает для подписания Покупателю.

4.3. Покупатель в момент передачи Оборудования в присутствии представителя Поставщика проверяет Оборудование, по количеству, ассортименту и упаковке Оборудования на соответствие его сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации.

4.4. В случае соответствия Оборудования по количеству, ассортименту и упаковке сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель подписывает товарную накладную.

4.5. При обнаружении несоответствия поставляемого Оборудования или упаковки такого Оборудования, сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель оформляет Акт о претензиях в отношении Оборудования по результатам внешнего осмотра, который должен быть рассмотрен и исполнен Поставщиком в течение рабочих дней. При этом Поставщик несет ответственность в соответствии с п.5.4 настоящего Договора до момента исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке и монтажу Оборудования.

4.6. Покупатель проверяет поставляемое Оборудование по качеству в течение дней с момента подписания акта выполненных работ.

4.7. Покупатель обязан в течение дней с момента подписания акта выполненных работ в письменной форме, путем подписания Покупателем и направления Поставщику соответствующего Акта, уведомить Поставщика о любых претензиях относительно качества (функциональности) оборудования, а также о случаях повреждения или дефектов оборудования.

4.8. Со стороны Покупателя Акт о претензиях относительно качества Оборудования должен подписать уполномоченный технический специалист.

4.9. Претензии относительно скрытых дефектов Оборудования, которые не могли быть выявлены по результатам внешнего осмотра в ходе первоначальной проверки, подаются Покупателем Поставщику в письменной форме, путем подписания, уполномоченным техническим специалистом Покупателя и направления Поставщику соответствующего Акта.

4.10. В случае обнаружения Покупателем дефектов или недостатков оборудования, которые делают Оборудование неприемлемыми для Покупателя, и выполнения условий, приведенных в п.п. 4.4 — 4.8 настоящего Договора, Покупатель имеет право по своему усмотрению:

4.10.1. Или отказаться от Оборудования, поставляемого по соответствующему Заказу, и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за такое Оборудование стоимости.

4.10.2. Или потребовать от Поставщика в срок не более рабочих дней произвести замену такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества.

4.10.3. Все расходы, связанные с отказом от поставляемого Оборудования или с заменой такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества, несет Поставщик.

4.11. Все претензии Покупателя относительно обнаруженных дефектов или недостатков оборудования принимаются в течение гарантийного срока, определенного настоящим Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Неисполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по Договору влечет за собой имущественную ответственность виновной стороны в порядке и на основаниях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. За просрочку поставки или недопоставку Оборудования в течение срока поставки оборудования с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика в соответствии с п.3.3 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать оплаты пени в размере % от стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования за каждый календарный день просрочки, но не более % стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования.

5.3. Покупатель обязан обеспечить приемку Оборудования и выполненных работ в течение дней с момента уведомления (по факсу или электронной почте) Поставщиком Покупателя по адресу, указанному в п.2.2 настоящего Договора.

5.4. При нарушении Покупателем сроков окончательной оплаты Поставщик вправе потребовать выплаты пени в размере % от размера требуемого платежа за каждый день просрочки, но не более % от размера окончательной оплаты.

5.5. Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения установленных Договором обязательств.

5.6. В случае просрочки поставки более чем на календарных дней Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика возврата перечисленной Покупателем суммы аванса за поставляемое оборудование и возмещения всех возникших у Покупателя убытков.

5.7. В случае просрочки платежей от Покупателя более, чем на календарных дней Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Покупателя возмещения всех возникших у Поставщика убытков, связанных с исполнением настоящего Договора.

6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ОТГРУЗКА

6.1. Поставщик должен обеспечить передачу Оборудования в упаковке, обеспечивающей его сохранность от повреждений.

6.2. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу, повреждение, поломку Оборудования, за образование коррозии на Оборудовании вследствие ненадлежащей упаковки.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на поставленное Оборудование месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

7.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует Покупателю соответствие оборудования государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования.

7.3. В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется безвозмездно произвести ремонт или замену неисправного оборудования. При условии предварительного письменного уведомления о возникновении неисправности – срок ремонта: в течение календарных дней от даты доставки неисправного оборудования в сервисный центр Поставщика, расположенный по адресу: .

7.4. Транспортировка Оборудования, а также отдельных узлов и блоков в сервисный центр Поставщика и обратно происходит за счет Поставщика.

7.5. Положения п.7.2 не действуют, если условия эксплуатации оборудования не соответствуют требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации; если имел место факт вскрытия пломб в устройствах или узлах; если имеются существенные механические повреждения, возникшие по вине Покупателя; если используются расходные материалы, качество которых не отвечает требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации оборудования.

7.6. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя бесплатными консультациями по использованию и поддержке оборудования в аппаратной части. Контактный телефон: . Контактное лицо – .

7.7. После получения извещения Поставщик обязуется принять меры к устранению обнаруженных дефектов и восстановлению работоспособности Оборудования за свой счет, включая оплату транспортных расходов, в течение обоснованного и согласованного Сторонами, периода времени, но не более календарных дней.

7.8. В период устранения дефектов и/или неисправностей Оборудования (и/или составляющих и/или комплектующих частей), на которые установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого оборудование не использовалось Покупателем.

7.9. По окончании действия гарантии Поставщик имеет право предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту технических средств.

7.10. К Поставщику имеет право обратиться по гарантийным обязательствам любое уполномоченное лицо, действующее от имени Продавца на основании письменно оформленной доверенности.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, при условии, что данные силы или обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться справки, выданные уполномоченным государственным органом РФ.

8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора. В этом случае Стороны производят расчеты по Договору. Расчеты производятся по состоянию на момент возникновения указанных в п.8.1 обстоятельств.

9. АРБИТРАЖ

9.1. Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения любых споров путем переговоров. При этом соблюдение досудебного претензионного порядка признается Сторонами обязательным.

9.2. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае если Стороны не смогли разрешить их в течение календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии, они подлежат окончательному разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Стороны обязаны сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе заключения и исполнения настоящего Договора и любого Контракта, заключенного в соответствии с настоящим Договором, и примут все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение такой информации.

10.2. Условия о конфиденциальности, установленные в п.10.1 настоящего Договора, не распространяются на случаи предоставления информации уполномоченным государственным органам, если такое предоставление является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны, не менее чем за дней до предполагаемой даты расторжения.

12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Дополнения и изменения к Договору действительны и составляют неотъемлемую часть Договора лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.2. Все предшествующие подписанию настоящего Договора переговоры и переписка, относящиеся к нему, теряют силу с даты подписания настоящего Договора.

Договор поставки и монтажа оборудования

Г._____________ "__" ___________ ____ г.

Именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице

директора _________________, действующего на основании Устава, с одной

стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик",

в лице генерального директора _________________, действующего на

основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор

о нижеследующем:

Статья 1

Предмет договора

Поставщик обязуется:

1.1 Передать за плату в обусловленный срок закупаемое им Оборудование согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору) Покупателю для использования в предпринимательской деятельности;

1.2 Осуществить за плату работы по монтажу поставленного Оборудования с использованием материалов Поставщика.

Статья 2

Стоимость (цена) договора

2.1. Цена настоящего договора составляет ___________________________

(______________________________________) рублей, в том числе НДС (20%)

______________________ (_______________________________________________),

что подтверждается спецификацией (Приложение)

2.2. Эта сумма включает в себя все необходимые расходы Поставщика

по настоящему Договору.

Статья 3

Порядок оплаты

3.1. До ___________ ____ года Заказчик обязуется перечислить

на счет Подрядчика _______________ (____________________________________)

рублей, в том числе НДС________________ (__

____________________) в качестве аванса по данному Договору.

3.2. В течение __________ дней со дня подписания акта сдачи-приемки

перечислить оставшуюся сумму, а именно - _________________ (_____________

________________________) рублей, в том числе НДС ____________ (_________

____________________________________________________________).

Статья 4

Обязательства сторон по договору

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Осуществить монтаж поставляемого оборудования согласно ст.1 настоящего Договора не позднее ______________________ года, при условии соблюдения Заказчиком порядка оплаты.

4.1.2. Выполнить Работы, указанные в ст.1 настоящего Договора в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.

4.1.3. Гарантировать качество поставленного Оборудования и выполненных Работ по настоящему Договору.

4.1.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Договору, выполняемых по указанному Покупателем адресу.

4.1.5. Неукоснительно выполнять на Объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.

4.1.6. Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое Оборудование.

4.1.7. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному Покупателем, на условиях поставки Адрес Покупателя. Поставка сопровождается Актом приемки-передачи. Допускается досрочная поставка. Датой фактической поставки считается дата подписания Акта приемки-передачи.

4.1.8. По окончании выполнения Работ по настоящему Договору Поставщик представляет Покупателю Акт приемки-сдачи выполненных Работ (в рублях) и счет-фактуру (в рублях). Сумма НДС выделяется в Акте приемки-сдачи выполненных Работ отдельной строкой. Покупатель в течение ____ рабочих дней рассматривает и утверждает Акт приемки-сдачи в случае отсутствия претензий или направляет Поставщику мотивированный отказ в приемке Работ. В случае непредставления мотивированного отказа в ____-дневный срок с момента представления Поставщиком Акта Покупателю Акт считается принятым и подлежит оплате Покупателем.

4.1.9. В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта Покупатель передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Поставщиком сроки их выполнения. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Поставщик вновь передает Покупателю Акт приемки-сдачи, после чего вступает в силу п.4.1.8.

4.1.10. Несмотря на подписание Акта приемки-сдачи, Поставщик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора.

4.1.11. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Поставщик обязан начать устранение таких недоделок не позднее ___ дней с даты подписания Перечня доработок.

4.1.12. Сдать выполненные Работы уполномоченным представителям Покупателя.

4.1.13. По желанию Покупателя консультировать персонал Покупателя и передать инструкцию по эксплуатации Оборудования.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Оплатить поставленное Оборудование и выполненные Работы в соответствии со ст.2 настоящего Договора.

4.2.2. Принять поставленное оборудование в сроки, указанные в п.4.1.1. настоящего Договора.

4.2.3. Обеспечить Поставщику все необходимые условия для выполнения Работ по настоящему Договору:

4.2.3.1. подготовка объектов к монтажу оборудования (согласование с Поставщиком графика и времени проведения Работ на период производства Работ, ограничение доступа третьих лиц при проведении Работ и т.п.);

4.2.3.2. временное освещение мест монтажа (при необходимости) и обеспечение возможности подключения средств малой механизации Поставщика к источникам электропитания.

4.2.3.3. ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4.2.4. Представлять Поставщику имеющуюся документацию и информацию, необходимую для выполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

4.2.5. Предоставить Поставщику возможность проведения работ по указанному Покупателем адресу не менее ____ часов в день.

4.2.6. Обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении Поставщиком работ.

4.2.7. Обеспечить Поставщика отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом (помещением) для складирования материалов, инструмента и Оборудования.

4.2.8. Немедленно информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение Работ по настоящему договору.

4.2.9. Обеспечить доступ персонала и транспорта Поставщика на все необходимые для проведения работ площади.

Статья 5

Ответственность сторон

5.1. Все нарушения отдельных пунктов Договора рассматриваются совместно Сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.

5.2. Если Поставщик не выполнит своих обязательств по срокам поставки или окончания выполнения Работ по причинам, за которые Покупатель не несет ответственности, то Покупатель вправе потребовать уплаты пени в размере _____% от стоимости Оборудования и (или) стоимости Работ (Приложение) за каждый день просрочки, но не более ____% от цены настоящего Договора.

5.3. Поставщик обязуется оплатить сумму пени по первому требованию Покупателя.

5.4. Если Поставщик получил аванс, то при необоснованном отказе Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, либо в случае расторжения Договора по вине Поставщика, он возвращает Покупателю сумму, определяемую как разность двух сумм: суммы, указанной в пункте 3.1., плюс пеня в размере, определяемой в соответствии с п.5.2, и суммы стоимостей подписанных Покупателем актов сдачи-приемки Оборудования и Работ. Кроме того, Поставщик возмещает Покупателю убытки, возникшие в результате отказа Поставщика от выполнения Договора.

5.5. Если Покупатель не выполнит своих обязательств по срокам осуществления платежей, то Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере ____% от суммы просроченного надлежащего к оплате по настоящему Договору платежа за каждый день просрочки, но не более ___% от цены Договора.

5.6. Задержка, возникшая по вине Покупателя, и ограничивающая возможности Поставщика выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим Договором, не будет основанием для взимания пени с Поставщика. При этом Сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Поставщиком своих обязательств соразмерно времени задержки.

5.7. Ущерб, причиненный третьим лицам в период осуществления Поставщиком своих обязательств, обусловленных настоящим Договором, возмещается Поставщиком за свой счет.

5.8. Если в процессе выполнения Работ Поставщик поставит Оборудование ненадлежащего качества или допустит отступления от технической документации, ухудшившие качество Работы, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию Сторон срок или, по требованию Покупателя, компенсировать Покупателю затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных Работ.

5.9. Стороны несут ответственность за нарушения, не поименованные в настоящем Договоре, в соответствии с Гражданским кодексом России.

5.10. Все споры, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов силами Сторон, они будут рассматриваться Арбитражным судом _________________, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6

Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество выполненных Работ и поставленного Оборудования по настоящему Договору в течение ___ месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

6.2. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

Cтатья 7

Срок действия, условия и порядок внесения изменений

и расторжения договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор в случае, если другая сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение _____ календарных дней с даты письменного уведомления или в установленные сроки. В случае расторжения договора в связи с нарушением обязательств Поставщиком он обязан в однодневный срок вернуть сумму перечисленного ему аванса.

7.4. Любая Сторона имеет право прекратить настоящий Договор, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более ____ месяцев и существенно препятствуют выполнению Сторонами своих обязанностей по Договору.

7.5. В случае расторжения Договора, Стороны немедленно приложат усилия к достижению финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Поставщик имеет право, в связи с поставленным Оборудованием и фактически выполненными объемами Работ.

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору выполняются в письменном виде и оформляются Дополнительными соглашениями.

Статья 8

Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

8.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

Статья 9

Прочие условия

9.1. Поставщик гарантирует освобождение Покупателя от ответственности, связанной с несчастными случаями в отношении персонала Поставщика в процессе выполнения Работ по настоящему Договору.

9.2. Все дополнения и изменения подписываются всеми Сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

9.3. Содержание настоящего Договора и всех вопросов, связанных с ним, являются конфиденциальным. Обязательства по сохранению конфиденциальности лежат на всех Сторонах.

9.4. Настоящий Договор с Приложением не содержит помарок и исправлений и представляет собой единый Договор Сторон относительно изложенного Предмета договора, который может быть дополнен или изменен только в письменной форме и подписан Сторонами.

9.5. В удостоверение вышесказанного, уполномоченные представители Сторон подписали и скрепили печатями настоящий Договор в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Статья 12

Приложения

12.1. Приложение. Спецификация Оборудования

Реквизиты и подписи Сторон:

ПОКУПАТЕЛЬ

______________________________

______________________________

Адрес

ОКПО _________________________

ОКОНХ ________________________

Директор

ПОСТАВЩИК:

______________________________

______________________________

Адрес

Р/с __________________________

К/с __________________________

БИК __________________________

ИНН __________________________

Код по ОКОНХ _________________

Код по ОКПО __________________

Генеральный директор

Ф.И.О.

Д ОГОВОР ПОДРЯДА № 68

ООО «____________» , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «_________» , именуемое в дальнейшем «Подрядчик» , в лице Генерального директора ____________. , действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования GEZE (далее – Оборудование) на объекте находящемся по адресу: г. Москва, ___________, стр.3.. далее «Объект».

Количество и номенклатура Оборудования определяется согласно Техническому заданию и расчету стоимости изделий и работ, которое является Приложением №1 к настоящему Договору.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора собственными или привлеченными силами.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договорную цену.

1. 2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Стоимость настоящего Договора определяется Расчетом стоимости оборудования и работ (Приложение № 1) и составляет __________ рублей в т.ч. НДС 18%. Указанная стоимость настоящего Договора, включает в себя:

• Стоимость оборудования
• Доставку оборудования на площадку монтажа.
• Монтажные работы.
• Наладочные работы.
• Подготовку и передачу документации.
• Налог на добавленную стоимость.

2.2.Цена, указанная в пункте 2.1. настоящего Договора является окончательной и подлежит пересмотру исключительно в случаях изменения Технического задания, состава и объемов выполняемых работ. Изменение цены Договора оформляется дополнительным соглашением, подписанным сторонами настоящего Договора.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ

МОНТАЖНЫХ И НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

3.1. Подрядчик осуществляет поставку оборудования после подписания настоящего Договора и поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика .

3.2. Подрядчик обязан поставить Оборудование в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ (Приложение № 2 к настоящему договору), смонтировать и сдать в эксплуатацию Заказчику. Досрочная поставка Оборудования допускается при условии предварительного согласования Заказчиком .

3.3. Подрядчик , с целью согласования с Заказчиком даты и времени поставки обязан известить Заказчика о готовности доставки Оборудования в место поставки не менее чем за пять рабочих дней до даты поставки, а о конкретном времени поставки не менее чем за 24 часа.

3.4. Подрядчик поставляет оборудование на Объект и складирует его в специально отведенное Заказчиком помещение. Оборудование должно быть передано Подрядчиком Заказчику Право собственности на Оборудование по настоящему Договору переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания сторонами Актов выполненных работ.

Одновременно Подрядчик передает Заказчику документы на установленное оборудование: товарно-транспортную накладную на оборудование, накладную Торг-12, сертификаты на оборудование, технические паспорта на оборудование, счет-фактуру. Все текстовые материалы и документация, включающая в себя: описание товара, инструкция по эксплуатации, инструкция по сервису и ремонту, инструкция по монтажу, чертежи и диаграммы, электрические схемы и их описание должны быть на русском языке.

3.5. С начала выполнения монтажных работ до передачи оборудования Заказчику ответственность за сохранность оборудования несет Подрядчик .

3.6. Все монтажные и пуско-наладочные работы, проводимые в соответствии с настоящим Договором Подрядчиком , должны быть завершены, а смонтированное и работающее Оборудование передано Заказчику в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Оплата по настоящему Договору производится согласно следующему графику:

4.1.1. 50% _____________, в том числе НДС 18% оплачиваются Заказчиком в качестве предоплаты в течение 3-х банковских дней с момента подписания настоящего Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета.

4.1.2. 50% стоимости материалов, что составляет _______________, в том числе НДС 18% оплачиваются Заказчиком в качестве доплаты в течение 3-х банковских дней после получения письменного уведомления о готовности конструкций на производстве Подрядчика.

4.1.3. 100% стоимости доставки, монтажных и пуско-наладочных работ, что составляет ___________ рублей, в том числе НДС 18% оплачивается Заказчиком после завершения монтажа и подписания сторонами Акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

4.2. Приемка выполненных работ производится в следующем порядке:

4.2.1.После осуществления испытаний и при положительном результате испытаний Подрядчик передает Заказчику оформленные со своей стороны Акты выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

4.2.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней проверить предоставленные Подрядчиком документы, указанные в п.4.3.1.и подписать направленные Подрядчиком Акты выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или представить мотивированный отказ.

4.2.3. При наличии у Заказчика претензий к выполненной Подрядчиком работе Сторонами оформляется протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Поставить в соответствии с Графиком производства и оплаты работ, прилагаемыми техническими заданиями все необходимое оборудование.

5.1.2. Доставить Оборудование в место поставки и передать его Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.3. Произвести монтаж Оборудования.

5.1.4. Произвести в соответствии с условиями настоящего Договора пуско-наладочные работы Оборудования.

5.1.5. Обеспечить в ходе монтажных и пуско-наладочных работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Производить в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре, оплату счетов, выставляемых Подрядчиком .

5.2.2. Предоставить Подрядчику место для складирования оборудования.

5.2.3. Подключить к постоянной сети Оборудование

5.2.4. Выполнить общестроительные работы после установки Оборудования

5.2.5. Обеспечить свободный доступ персонала Подрядчика на рабочий объект на весь период проведения монтажных и наладочных работ.

1. 6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

6.1. Подрядчик гарантирует, что:

6.1.1. Поставляемое Оборудование соответствует стандартам, нормам и правилам РФ.

6.1.2. Характеристики поставляемого Оборудования и качество его работы будут полностью соответствовать условиям настоящего Договора.

6.2. Подрядчик гарантирует отсутствие дефектов на Оборудовании, которое он передаёт и монтирует, а также эффективное и правильное функционирование этого Оборудования в течение 24 месяцев после подписания Акта выполненных работ, при соблюдении Заказчиком условий эксплуатации смонтированного Оборудования и заключением договора на сервисное обслуживание.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Оборудования, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Оборудования по вине Заказчика или третьих лиц.

6.4. Срок гарантии увеличивается на время простоя оборудования по причине гарантийного случая.

6.5. Если в Оборудовании, которое поставил и смонтировал Подрядчик , ответственным представителем Заказчика обнаружены какие-либо недостатки, препятствующие его нормальной эксплуатации, Стороны применяют следующую процедуру:

6.5.1. Заказчик извещает Подрядчика о недостатках в течение 2 рабочих дней со дня обнаружения, а в течение следующих двух дней дает подробное сообщение с описанием недостатков.

6.5.2. В течение двух дней с момента получения подобного сообщения Подрядчик направляет за свой счёт своего ответственного представителя, который совместно с ответственными представителями Заказчика характеризуют недостаток и степень ответственности за него с составлением совместного двухстороннего Акта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.В случае если будут иметь место нарушения сроков поставки и передачи Оборудования Заказчику , а также завершение монтажных и наладочных работ, указанных в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости не поставленного оборудования и не выполненных в срок работ, но не более 5% от общей цены настоящего Договора.

7.1.1. За просрочку платежа Заказчик уплачивает Подрядчику пеню из расчета 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей цены настоящего Договора.

7.2.В случае нарушения одной из сторон какого-либо обязательства по настоящему Договору, в том числе в случае расторжения Договора по этой причине, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки , причиненные таким нарушением, а если Договором в таком случае предусмотрена уплата штрафа или пени, то и убытки в части, не покрывае­мой неустойкой .

7.3.Уплата пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые сторона не могла ни предвидеть, ни преодолеть своими силами.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участники данного Договора не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как, пожары, взрывы, наводнения, землетрясения, несчастные случаи, забастовки или другие подобные действия рабочих, локауты, саботаж, социальные потрясения, нарушения общественного порядка, а также длящиеся более одного месяца военные действия любого характера, если они препятствуют выполнению предмета настоящего Договора.

9.3. Сторона, для которой создалась временная или полная невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме о начале и ожидаемых сроках действия и прекращения указанных обстоятельств. Надлежащим подтверждением наступления и прекращения указанных выше обстоятельств будут служить свидетельства, выданные Полномочными органами стороны Подрядчика или Заказчика соответственно.

9.4. Если данные обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору частично или полностью, причём ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ (АРБИТРАЖ)

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с его исполнением, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

10.2. В случае не достижения Сторонами согласия о порядке и условиях выполнения настоящего Договора, спор передается в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика , с обязательным соблюдением претензионного досудебного порядка урегулирования споров.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами.

11.2. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и остаётся в силе до полного выполнения Сторонами своих обязательств. После заключения настоящего Договора предыдущая переписка и документация Сторон, касающаяся предмета настоящего Договора, утрачивает юридическую силу.

11.3. Дополнения, дополнительные соглашения, приложения, протоколы, акты, накладные и иные формы документов , составленные после заключения настоящего Договора и касающиеся его предмета, в зависимости от содержания могут дополнять или изменять отдельные его положения при условии, что они оформлены надлежащим образом и подписаны от каждой Стороны уполномоченными на то лицами.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Приложения:

1. Приложение №1 – Техническое задание и расчет стоимости изделий на 1 листе.
2. Приложение №2 – График производства и оплаты работ на 1 листе.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик	Подрядчик

ЗАКАЗЧИК: _________________ ____________

ПОДРЯДЧИК:

г. Москва « » __________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «_____________», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «_____________» (ОАО «______________»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор монтажа (далее - "Договор") о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1. Субподрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора и утвержденной проектно-сметной документацией выполнить по заданию Генподрядчика своими и/или привлеченными силами комплекс работ по поставке, монтажу и пуско-наладке технологического оборудования (далее - «Работы») согласно Календарному плану (Приложение № 2) на строительном объекте «_____________________» в районе «__________________», квартал __, корп. __, (далее - «Объект»), а Генподрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения указанных работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором поставки оборудования цену.

Статья 2. Стоимость работ и порядок взаиморасчетов
2.1. Стоимость работ (с учетом стоимости используемых материалов и др.), указанных в п. 1.1. настоящего , определяется в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора поставки.
Стоимость работ на момент подписания настоящего Договора является твердой и изменению не подлежит.
2.1.1. В течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента заключения договора поставки оборудования Генподрядчик перечисляет Субподрядчику аванс в размере 100% от стоимости поставляемого оборудования и 20 % от стоимости монтажных и пуско-наладочных работ по настоящему Договору с учетом НДС 18%, что составляет _________ (___________________) рублей с последующим пропорциональным удержанием его при оплате согласно актам приемки фактически выполненных работ.
2.2. Оплата выполненных Субподрядчиком работ производится Генподрядчиком на основании надлежащим образом оформленных актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по установленным формам (ф. № КС-2, ф. № КС-3), которые предоставляются Генподрядчику не позднее 15-го (пятнадцатого) числа каждого месяца, и соответствующих счетов-фактур, предъявленных Субподрядчиком к оплате. Оплата производится за фактически выполненный объем работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) подписания указанных форм. По согласованию между Сторонами настоящего договора монтажа допускаются другие формы взаиморасчетов, не противоречащие действующему законодательству РФ.
2.3. При необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором и проектно-сметной документацией, Стороны в письменной форме предупреждают друг друга об этом и подписывают дополнительное соглашение до начала выполнения указанных работ с указанием их стоимости, которое станет приложением к настоящему договору монтажа.
2.4. Генподрядчик удерживает с Субподрядчика 3 (три) % от стоимости выполненных работ (не включая стоимость поставленного оборудования) за оказанные генподрядные услуги, в том числе НДС 18%. Стороны ежемесячно подписывают двухсторонние акты по факту оказания генподрядных услуг одновременно с подписанием форм № КС-2, № КС-3. Стоимость генподрядных услуг удерживается с Субподрядчика ежемесячно при расчетах за выполненные работы.
2.5. Потребляемую электроэнергию для нужд строительства Субподрядчик оплачивает на основании двухсторонних актов, составленных по показаниям соответствующих контрольно-измерительных приборов, а при их отсутствии - исходя из фактически отработанного агрегатами времени и их мощности.
2.6. Генподрядчик при оплате окончательного расчета за выполненные работы удерживает с Субподрядчика 5 (пять) % от причитающейся Субподрядчику общей стоимости выполненных работ по настоящему договору монтажа (не включая стоимость поставленного оборудования). Удержанная сумма выплачивается Генподрядчиком Субподрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента истечения гарантийного срока, полностью либо в части - за вычетом расходов на привлечение третьих лиц для устранения дефектов на Объекте в течение гарантийного срока. Если стоимость устранения дефектов превысит процент, указанный выше, Субподрядчик обязан возместить такую разницу на основании подтверждающей расходы документации. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

Статья 3. Обеспечение материалами и оборудованием
3.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению строительства необходимыми материалами, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями и строительной техникой (согласно проектной спецификации), необходимыми для выполнения работ, в сроки и в количестве в соответствии с номенклатурой поставки Субподрядчика, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.
Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Копии этих сертификатов, паспортов и т.п. должны быть предоставлены другой Стороне не позднее, чем за пять календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов и оборудования.
3.2. Генподрядчик осуществляет необходимые для строительства Объекта поставки оборудования, строительных материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники и других материалов в соответствии с проектно-сметной документацией и номенклатурой поставки Генподрядчика. Субподрядчик принимает, разгружает и складирует их своими силами и средствами и за свой счет.

Статья 4. Сроки выполнения работ
4.1. Субподрядчик обязан выполнить работы, указанные в п. 1.1. договора, и в установленном порядке сдать их результат Генподрядчику в течение шестидесяти рабочих дней с момента предоставления по акту фронта работ.
Начало производства работ: _______________201__ г.
Окончание работ: ___________________201__ г.
4.2. В случае выполнения Субподрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором поставки и проектно-сметной документацией, срок выполнения работ по настоящему договору монтажа может быть продлен на время выполнения дополнительных работ, что фиксируется в дополнительном соглашении Сторон.

Статья 5. Права и обязанности Генподрядчика
5.1. Генподрядчик обязан:
5.1.1. Передать Субподрядчику по акту, подписанному обеими Сторонами, на период выполнения работ строительную площадку, пригодную для производства работ (предоставить фронт работ).
5.1.2. Предоставить Субподрядчику документацию, необходимую для производства работ.
5.1.3. Своевременно производить приемку и оплату выполненных Субподрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего договора поставки оборудования.
5.1.4. Предоставить Субподрядчику бытовое помещение для размещения персонала (за один календарный день до начала производства работ по настоящему Договору).
5.1.5. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями.
5.1.6. Обеспечить доступ персонала Субподрядчика на Объект при условии соблюдения последним контрольно-пропускного режима, установленного на Объекте.
5.1.7. Обеспечить пожарно-сторожевую охрану Объекта.

и т.д...

Весь типовой бланк и образец договора поставки монтажа и пуско-наладки оборудования доступен для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы варианта документа.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ И МОНТАЖА

г. Москва «__» ____________ 20__ г.

_____________________ (ОГРН ____________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и

_____________ (ОГРН ____________) «_______________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора__________________________, действующего на основании _______________ Устава, с другой Стороны, далее в тексте вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель передает в собственность Заказчика телекоммуникационное оборудование (далее по тексту «Товар»), а Заказчик принимает и оплачивает Товар.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, и комплектность Товара, определяется в Приложении № 1 (Спецификации), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. По настоящему Договору Исполнитель производит работы по монтажу, установке и настройке телекоммуникационного оборудования (далее по тексту – «Работы»), а Заказчик принимает и оплачивает Товар и выполненные Работы.

1.4. Перечень и стоимость Работ, технические и иные требования, которым должен соответствовать результат Работ предусматриваются в Приложении № 2 (Техническое задание), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена товара составляет _________ (___________________) рублей, в том числе НДС 18% — ___________ (__________________) рублей.

2.2. Стоимость Работ составляет (_________________________) рублей, в том числе НДС 18% в сумме _____________(__________________) рублей.

2.3. Не позднее ____ (________) банковских дней после подписания Сторонами Договора Заказчик обязан перечислить Исполнителю авансовый платеж в размере ___ % от цены Товара, что составляет _________ (______________________) рублей, в том числе НДС 18 % в сумме _______ (___________________________) рублей.

2.4. Не позднее ___ (_____) банковских дней после подписания Сторонами настоящего Договора Заказчик обязан перечислить Исполнителю авансовый платеж в размере _____ % от стоимости Работ, что составляет _________ (______________________) рублей, в том числе НДС 18 % в сумме _______ (___________________________) рублей.

2.5. Оставшуюся часть от стоимости Товара в размере ___ % Заказчик обязуется перечислить не позднее ____ (________) банковских дней после подписания Сторонами товарной накладной.

2.6. Оставшуюся часть от стоимости Работ в размере _____ %, Заказчик обязуется перечислить через ____ (_____) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.7. Счета, выставляемые Исполнителем, могут быть переданы при подписании товарных накладных, актов сдачи-приемки выполненных работ, направлены курьером, по почте или по электронной почте, а также иными доступными средствами связи.

2.8. Платежи производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре и счете. При этом, если реквизиты расчетного счета, указанные в счете отличаются от реквизитов, указанных в договоре, Заказчик перечисляет денежные средства в соответствии с Договором. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

2.9. К отношениям Сторон по настоящему Договору правила статьи 317.1 ГК РФ о начислении законных процентов на сумму просроченного денежного обязательства не применяются.

3. Порядок поставки

3.1. Поставка Товара Заказчику осуществляется со склада Исполнителя (на склад Заказчика, расположенный по адресу: _________________) в течение ___ (_________) рабочих дней после поступления на расчетный счет Исполнителя суммы авансового платежа согласно п.2.3. настоящего Договора. Досрочная и/или частичная поставка Товара допускается. Стоимость доставки включена в стоимость Товара.

3.2. Исполнитель извещает Заказчика по электронной почте о готовности Товара к передаче Заказчику за __ (_____) рабочих дней до даты предполагаемой поставки, при этом Стороны согласовывают дату и время передачи Товара Заказчику. Для целей настоящего пункта Стороны используют следующие электронные адреса: электронный адрес Заказчика ____@_________; электронный адрес Исполнителя _______@_________.

3.3. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.

3.4. Передача Товара осуществляется Заказчиком и Исполнителем в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента фактического прибытия Товара на склад Заказчика с проверкой на соответствие передаваемого Товара сопроводительной и эксплуатационной документации с последующим подписанием товарной накладной и передачей необходимых документов. При обнаружении во время приемки Товара недопоставки, некомплектности, несоответствия качества или повреждения поставленного Товара оформляется Протокол разногласий, который представители Сторон обязаны подписать в течение 1 (Одного) рабочего дня, и в котором должны быть указаны обнаруженные недостатки и дефекты. Исполнитель должен произвести замену такого Товара на Товар надлежащего качества, комплектности и количества. Связанные с этим расходы берет на себя Исполнитель. При отсутствии Протокола разногласий Товар считается принятым без недостатков и замечаний.

3.5. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной. Товарная накладная подписывается обеими Сторонами Договора и скрепляется печатями Сторон. Заказчик при приемке Товара и подписании товарной накладной обязан предоставить Исполнителю оригинал доверенности на получение Товара или копию, заверенную подписью и печатью. В случае, если товарная накладная подписана лицом, выступающим от имени Заказчика, содержит печать Заказчика, считается, что товар получен Заказчиком. В этом случае, предоставление доверенности на получение товара не является обязательным, а Заказчик не вправе ссылаться на то, что Товар им не получен либо получен неуполномоченным лицом.

3.6. Право собственности на приобретаемый Товар возникает у Заказчика с момента подписания товарной накладной. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Исполнителя к Заказчику с даты фактической передачи Товара.

3.7. Товар должен быть передан Заказчику в таре (упаковке), обеспечивающей сохранность Товара во время транспортировки при условии надлежащего с ним обращения.

3.8. Одновременно с передачей Товара Исполнитель передает Заказчику имеющуюся техническую документацию (технический паспорт, инструкции по применению и т.п., а также, по требованию Заказчика – копии сертификатов на поставляемый Товар, при наличии таковых).

3.9.Подписание товарной накладной подтверждает получение Заказчиком всей технической документации на Товар, в том числе включая, но не ограничиваясь, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты и др.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Исполнитель гарантирует качество поставленного Товара в течение 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами товарной накладной. В течение указанного срока Исполнитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание некачественного или вышедшего из строя Товара. Данная гарантия действительна только для Заказчика и не может распространяться на третье лицо без письменного согласия Исполнителя.

В рамках гарантийного обслуживания обеспечивается бесплатная замена или ремонт неисправного Товара.

4.2. Вся информация, связанная с гарантийным обслуживанием, должна быть передана Заказчиком по телефону или по электронной почте:

4.3. При выявлении нарушения качества Товара Заказчик информирует Исполнителя в письменной форме о возникших неисправностях. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней внимательно исследует сложившуюся ситуацию и информирует Заказчика о дальнейших совместных действиях. Исполнитель выбирает лучший способ устранения неисправностей, руководствуясь своими знаниями и опытом.

4.4. В случае необходимости ремонта Товара, Заказчик направляет неисправный Товар Исполнителю по адресу: _________________, а Исполнитель в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента получения неисправного Товара предоставляет Заказчику со своего склада исправный (отремонтированный) Товар. Доставка неисправного Товара по указанному в настоящем пункте адресу и исправного (отремонтированного) Товара в адрес Заказчика осуществляется за счет Заказчика. Гарантийный ремонт Товара производится при предоставлении Заказчиком гарантийного документа на Товар, который выдается Исполнителем.

4.5. Исполнитель не несет ответственности за дефекты и неисправности Товара, произошедшие вследствие нарушения Заказчиком условий и правил эксплуатации Товара, изложенных в сопроводительной технической документации, а также в случае использования Товара не по назначению.

5. Порядок проведения и сдачи-приемки Работ

5.1. Исполнитель осуществляет Работы в течение ___ (______) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора при условии осуществления Заказчиком авансового платежа согласно п.2.4. настоящего Договора и выполнения Заказчиком требований о готовности объекта к Работам согласно п. 5.2. настоящего Договора.

При этом:

Начальный срок выполнения работ – «__» ____________ 20___г.

Конечный срок выполнения работ – «__» ____________ 20___г.

5.2. Заказчик обязан:

• В течение _______________ (________) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить представителям Исполнителя техническую информацию и исходные данные, необходимые для выполнения Работ;
• обеспечить доступ представителей Исполнителя на объекты, где будут выполняться Работы;
• предоставить помещение для размещения инструмента, материалов и личных вещей представителей Исполнителя на время выполнения Работ;
• обеспечить электропитание и заземление непосредственно на местах размещения Товара, в соответствии с техническими требованиями производителя к указанному Товару;
• обеспечить подключение Товара к линиям связи и оконечным устройствам, требующееся для выполнения Работ;
• обеспечить за свой счет Исполнителю в согласованное время и на согласованных условиях удаленный доступ и канал для удаленного доступа к Товару;
• обеспечить доступ представителей Исполнителя к средствам служебной и технологической связи, в случае если это необходимо для выполнения Работ;
• письменно известить Исполнителя о готовности объекта к проведению Работ;
• обеспечить безопасность производства выполняемых Работ на объектах;
• выполнить иные специфические требования, согласованные Сторонами.

(при необходимости, указать иные требования или дополнить дополнительными требованиями)

5.3. Исполнитель обязан:

— выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

— соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности;

— устранить недостатки Работ, отраженные в письменном соглашении Сторон, указанном в п.

5.7. настоящего Договора, в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.

5.4. При осуществлении Исполнителем Работ по настоящему договору Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

5.5. Все подлежащие выполнению по настоящему Договору Работы производятся Исполнителем своими силами или силами привлекаемых им по своему усмотрению субподрядных организаций. За действия субподрядных организаций перед Заказчиком Исполнитель несет ответственность, как за собственные действия.

5.6. В случае досрочного выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик обязуется досрочно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.7. После выполнения Исполнителем всех Работ, предусмотренных настоящим Договором, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки Работ в двух экземплярах – один для Исполнителя, а второй для Заказчика. Заказчик обязан подписать Акт в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его предоставления Исполнителем, либо предоставить Исполнителю письменный мотивированный отказ. Отказ не является мотивированным при наличии в нем требований Заказчика, не предусмотренных настоящим Договором. Работы считаются принятыми, если Заказчик подписал Акт сдачи-приемки Работ, при этом датой выполнения Работ является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ. Если по истечении 3 (Трех) рабочих дней после предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки, Заказчик не подписал Акт сдачи-приемки Работ, но и не предъявил письменный мотивированный отказ, то датой выполнения Работ является четвертый календарный день после предоставления Заказчику Акта сдачи-приемки Работ. В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа от приемки Работ Стороны составляют соглашение с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В этом случае Акт сдачи-приемки Работ подписывается Сторонами после устранения недостатков.

5.8. Исполнитель не несет ответственности за нарушение срока выполнения Работ, а также за недостатки Работ, если нарушение срока или недостатки были вызваны невыполнением или ненадлежащим выполнением Заказчиком обязательств по настоящему Договору.

6. Ответственность Сторон

6.1. За нарушение сроков оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до полной оплаты долга.

6.2. За нарушение Исполнителем срока поставки Заказчик вправе потребовать от Исполнителя оплаты неустойки в размере 0,5% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать оплаты Исполнителем неустойки в размере 0,5% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

6.4. В случае если пени, штрафы и иные санкции, предусмотренные Договором, фактически не предъявлялись, отсутствует вступившее в законную силу решение арбитражного суда об оплате неустойки и иных санкций, то суммы пени, штрафов и иных санкций составляют 0 руб. за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору, то есть не начисляются и оплате не подлежат. Возможность применения штрафных санкций является правом, но не обязанностью Стороны, чьи права нарушены. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.5. Стороны ни при каких обстоятельствах не несут никакой ответственности за убытки в виде упущенной выгоды. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не берет на себя обязательств по возмещению какого-либо ущерба, возникающего от использования Заказчиком Товара и/или результатов Работ.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали перечисленные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону без промедления, но не позднее 7 (семь) рабочих дней с даты их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть документально подтверждено уполномоченным государственным органом.

7.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по настоящему Договору.

7.4. Если эти обстоятельства длятся свыше одного календарного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для обеих Сторон решения.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. Если Стороны не придут к согласию, все споры будут разрешаться в Арбитражном суде города Москвы.

9. Дополнительные условия

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Исполнителя, второй – у Заказчика.

9.2. Любая информация, полученная Сторонами друг от друга в процессе заключения и исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию без письменного согласия другой стороны.

9.3. Все уведомления, включая уведомление об изменении фактического и/или юридического адреса, должны быть в трехдневный срок отправлены в письменном виде заказным письмом с уведомлением по адресу другой стороны, указанному в настоящем Договоре.

9.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора.

9.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц Сторон.

Реквизиты и подписи Сторон

_________________ /____________/

____________ /_____________/

Приложение № 1

к Договору поставки и монтажа

от « ____» ___________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ по каталогу

Наименование

Кол-во

Цена за 1 ед.,