ООО « ... », в лице генерального директора ФИО, действующего на основании устава с одной стороны, называемой в дальнейшем Заказчик и ООО « ... » в Лице генерального директора ФИО, действующего на основании устава, называемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, заключили следующий договор:

1. Предмет договора

Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя генеральный подряд по демонтажу и вывозу перегородок не несущих стен, стяжки полов, паркета, плитки, ковролина, линолеума, подвесных потолков, дверей, сантехники, светильников с 4-го, 5-го и 6-го этажей здания, находящегося по адресу г. Москва, ул. Щукина, в соответствии с заданием (Приложение №1).
Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы по демонтажу элементов объекта в соответствии с условиями договора, заданием Заказчика и проектной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для нормальной его эксплуатации в дальнейшем (эти работы оплачиваются отдельно).
Подрядчик обязуется полностью завершить строительство и сдать готовый объект Заказчику в срок до 29.06.2007г.

2. Стоимость работ по договору

2.1. Стоимость демонтажа вышеуказанных элементов здания и вывоз мусора Подрядчиком по настоящему договору, определяется договорной ценой и составляет один млн. руб.
В случае, когда в соответствии с действующим порядком стоимость отдельных видов работ по согласованию сторон уточняется в процессе строительства, договорная цена по настоящему договору определяется с учетом указанных уточнений.
2.2. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
2.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств или скрытием Заказчиком важных технических особенностей объекта.
2.4. Исключением в увеличении стоимости и сроков строительства или одного из этих параметров могут быть обстоятельства непреодолимой силы.

3. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной ст. 2.1., обязуется:
3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем произвести строительно-ремонтные работы, без дополнительных демонтажных работ.
3.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.
3.3. Поставить на строительную площадку необходимые оборудование, конструкции, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком.
3.4. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для выполнения работ по настоящему договору.
3.5. Информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.
3.6. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
3.7. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, во время проведения работ.
3.8. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
3.9. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.
3.10. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
3.11. Осуществить охрану имущества заказчика, находящегося на территории проведения работ.
3.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.

4. Обязательства Заказчика

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
4.1. Передать Подрядчику место для складирования строительного мусора, до его погрузки в а/м.
4.2. В случае нахождения на объекте демонтажа оборудования, предоставить Подрядчику необходимую документацию об этом оборудовании.
4.3. Передать Подрядчику в течении трёх дней со дня даты подписания настоящего договора, проектно-сметную документацию в объеме, предусмотренном существующим законодательством.
Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке.
Представление Заказчиком ненадлежаще оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению.
При выявлении в чертежах и картах недостатков, Подрядчик сообщает об этом Заказчику. Затраты, возникающие у Подрядчика в связи с исправлением выполненных работ, оплачиваются Заказчиком сверх стоимости, указанной в ст. 2.1. настоящего договора.
4.4. В случае, когда в переданную Подрядчику рабочую документацию, Заказчик вносит изменения, он обязан не позднее чем за 5 дней до начала производства работ по измененной документации, передать ее Подрядчику. Возместить ему все затраты и убытки, понесенные в связи с внесением изменений в работу, и уточнить по согласованию с Подрядчиком договорную цену, а при необходимости и сроки работ, предусмотренные данным договором.
4.5. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в ст. 2 и 10 настоящего договора.
4.6. Передать Подрядчику через одну неделю со дня подписания настоящего договора перечень исполнительной документации, необходимой для приемки объекта.
4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ, на соответствующий период и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи в эксплуатацию объекта.
В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Объект должен быть сделан Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в ст. 1 настоящего договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков работ.
5.2. Подрядчик должен производить работы на одном этаже, не дольше одной декады.
5.3. Изменения графика производства работ и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки и цену.
5.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена в этом случае сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении.

6. Платежи и расчеты

6.1. Заказчик каждую декаду оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных за предыдущий период.
6.2. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производятся Заказчиком не позднее 10 дней после полного завершения его демонтажа, включая устранение выявленных дефектов, оформленного в установленном порядке.
Расчет производится по договорной цене, установленной по объекту в ст. 2.1. настоящего договора и уточненной в случае выполнения Подрядчиком дополнительных работ, с учётом ранее произведенных платежей.

7. Производство работ

7.1. Для выполнения работ на объекте Подрядчиком, Заказчик в 2-дневный срок с момента начала работ передаёт документацию, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.
7.2. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.
7.3 При обнаружении необходимости выполнения скрытых работ (не отмеченных в данном договоре) Подрядчик письменно за два дня до возможности начала работ, извещает Заказчика об обнаружении необходимости выполнения скрытых работ.
Их готовность подтверждается двухсторонними актами выполнения скрытых работ.
7.4. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
7.5. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Еженедельно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.
Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
7.6. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые по его мнению необходимы, оплачивая Подрядчику затраты.
Если такие изменения существенно повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.
7.7. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку работы и подпись в актах выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком методов и технологий, условиям договора.
Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

8. Охрана работ

8.1. Заказчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества Подрядчика на территории объекта, от начала до завершения работ.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ.
Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе затребовать расторжения договора.

10. Приемка законченного объекта

10.1 Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания договора.
10.2. Подрядчик передает Заказчику за два дня до завершения работ на объекте, два экземпляра исполнительной документации в составе, определенным законодательством.
10.3. Приемка объекта производится в течении двух дней после получения Заказчиком акта выполненных работ.
10.4. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
10.5. После приемки объекта Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.

11. Гарантии

11.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения работ и соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
11.2. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

12. Имущественная ответственность сторон

12.1. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику:
за задержку приемки законченных объектов со дня получения документов и актов выполненных работ от Подрядчика – пеню в размере 0,1% от договорной цены объекта за каждый день просрочки, но не более 10% договорной цены;
за задержку расчетов, за выполненные демонтажных работы – пеню в размере 0,2% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки;
12.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику:
за несвоевременное окончание демонтажа по вине Подрядчика – пеню в размере 0,1% от договорной цены объекта за каждый день просрочки. При задержке сдачи объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает неустойку в размере до 10% договорной цены;
за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – штраф в сумме 1000 руб. за каждый день задержки;
за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ или сдачи площадей под ремонтно-строительные работы, выполняющиеся организациями по прямым договорам с Заказчиком, – пеню в размере 0,2% стоимости выполненных работ за каждый день просрочки.
за задержку устранения дефектов в работах, 1000 руб. за каждый день просрочки. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком, Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами.
12.3. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
12.4. Подрядчик не несёт ответственности, за неверно составленный Заказчиком план демонтажа.

13. Расторжение договора

13.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
задержка Подрядчиком начала работ более чем на два дня по причинам, не зависящим от Заказчика;
систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения демонтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания работ более чем на две недели;
систематическое несоблюдение Подрядчиком требования по качеству работ.
13.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:
финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на две недели;
консервации или остановки Заказчиком демонтажных работ, по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;
уменьшения стоимости работ более чем на 10% в связи с внесенными Заказчиком изменениями в проектную документацию.

14. Особые условия

14.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате демонтажа на объекте по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.
14.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
14.3. При выполнении настоящего договора руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
14.4. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
14.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.

15. Реквизиты сторон

Исполнитель: ООО " ... "
Адрес:
Р/ счет:
Кор/ счет:
Банк:
ИНН:
КПП:
БИК:
ОКПО:
ОКАТО:
ОГРН:

Заказчик: ООО « ... »
Адрес:
ИНН/КПП
Р/сч:
ОКПО:
Банк:
Кор/счет:
БИК:
ОКАТО:
ОГРН:

16. Подписи сторон

Заказчик:
Ген. директор ООО « ... »
ФИО

Подрядчик:
Ген. директор ООО « ... »
ФИО

• Подлежат ли исполнению банком обязательства должника-владельца счета по требованиям кредиторов 1-3 очереди?
• Руководитель ООО был осужден по ст. 173.1. УК РФ. Какие последствия для сделок, заключенных данным руководителем?
• Какие особенности приема на работу по совместительству иностранца, с патентом на работу по конкретной профессии?
• Необходимо ли в учреждении утверждать положение о пропускном режиме?
• Вправе ли ГБУ для оказания госуслуг закупать другие услуги, если их использование не предусмотрено техрегламентом?

Вопрос

Какие действия предпринять и какая ответственность возникает у юр. лица и директора, если между юр. лицом и гражданином был заключен договор подряда на работы по демонтажу металлоконструкции и резку его деталей, в результате, которых произошел несчастный случай, например травма руки.

Ответ

Будет ли организация нести ответственность за нарушения, выявленные в ходе расследования несчастного случая зависит от условий договора подряда. Это связано с тем, что заказчик должен:

Включать критерии охраны труда в процедуры оценки и выбора подрядчиков;

До начала работ устанавливать эффективную связь и координацию действий между соответствующими уровнями управления заказчика и подрядчика;

Принять меры, чтобы работники подрядчика были проинструктированы о правилах безопасности и охраны труда до начала работ;

Информировать работников подрядчика о несчастных случаях, профзаболеваниях и инцидентах на производстве, которые произошли или могут произойти в ходе выполнения ими работы для заказчика. При этом следует создать условия, при которых данная информация будет обязательно передана;

Методично отслеживать, как выполняются правила охраны труда работниками подрядчика на площадке заказчика;

Дать подрядчику возможность выполнить все требуемые процедуры по охране труда.

Также заказчик должен проверить, имеются ли у работников подрядчика удостоверения, подтверждающие, что они прошли обучение по охране труда.

Аналогичные правила применяются в отношениях с подрядчиками - физическими лицами.

Поэтому если указанные выше мероприятия выполнены, то заказчик не несет ответственности за несчастный случай по КоАП, если таковой произойдет при выполнении оговоренного перечня работ по распилке.

Обоснование данной позиции в материалах «Охрана Труда».

«Если организация привлекает к работе подрядчиков, она должна провести ряд мероприятий по выполнению подрядчиками и их работниками требований охраны труда. Для этого:

• выбирая подрядчика, установите обязательное требование - соблюдение требований охраны труда;
• требуйте от подрядчиков уведомлений обо всех происшествиях с работниками (травмах, болезнях и инцидентах подрядчика);
• ознакомьте работников подрядчика с опасностями на рабочих местах, проведите с ними вводный инструктаж, проверьте наличие удостоверений о прохождении обучения по охране труда и на выполнение конкретных работ;
• контролируйте выполнение требований охраны труда подрядчиком на площадке организации.

Обязанность по обеспечению безопасности работников, их обучению требованиям охраны труда лежит на работодателе, в данном случае - на кадровом агентстве (). Если с такими работниками происходит несчастный случай, его расследует комиссия, образованная принимающей стороной. В состав комиссии входит представитель работодателя, направившего этого работника ()».

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.

Смотрите, какие условия суды чаще всего оценивают по-разному. Возьмите в договор безопасные формулировки таких условий. Используйте позитивную практику, чтобы убедить контрагента включить условие в договор, а негативную – чтобы убедить отказаться от условия.

Оспаривайте постановления, действия и бездействие пристава. Освобождайте имущество от ареста. Взыскивайте убытки. В этой рекомендации все, что нужно: четкий алгоритм, подборка судебной практики и готовые образцы жалоб.

Читайте восемь негласных правил регистрации. Основано на показаниях инспекторов и регистраторов. Подойдет для компаний, которым ИФНС поставила метку о недостоверности.

Свежие позиции судов по неоднозначным вопросам взыскания судебных расходов в одном обзоре. Проблема в том, что множество деталей до сих пор не прописано в законе. Поэтому в спорных случаях ориентируйтесь на судебную практику.

Отправляйте уведомление на сотовый, по e-mail или бандеролью.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

на выполнение демонтажных работ ____________________

г. Москва «___» __________ 201___г.

Индивидуальный предприниматель ___________________________________________, действующий на основании Свидетельства, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, и __________________________________________________, место прописки: __________________ _________________________________, паспорт: ________________ выдан ______________________ ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить демонтажные работы по адресу: ________________________________________________________________________________________ путем выполнения работ согласно перечню, прилагаемому к настоящему Договору (Приложение № 1).

1.2. Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненную Подрядчиком работу, указанную в пункте 1.1 настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Договорная цена работ по настоящему Договору в соответствии с Приложением № 1 составляет _______________________________________ (____________) рублей.

2.2. При заключении настоящего Договора Заказчик оплачивает аванс в размере 30% по Приложению № 1, в сумме _______________________________________ (_____________) рублей по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, в течение 3 (трех) банковских дней с момента заключения Договора. В случае не оплаты аванса в установленный срок настоящий Договор считается расторгнутым. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика несет Подрядчик.

2.2. При заключении настоящего Договора Заказчик оплачивает аванс в 30% по Приложению № 1, в сумме _______________________________________ (_____________) рублей по наличному расчету в день подписания настоящего Договора.

2.3. Окончательные расчеты за выполненные по настоящему Договору работы между Заказчиком и Подрядчиком производятся по законченной и сданной работе в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки работ (Приложение № 2), за вычетом выданного аванса.

2.3. Окончательные расчеты за выполненные по настоящему Договору работы между Заказчиком и Подрядчиком производятся по законченной и сданной работе в день подписания Акта сдачи-приемки работ (Приложение № 2),по наличному расчету за вычетом выданного аванса.

2.4. В случае просрочки окончательного расчета, Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

2.5. Отказ Подрядчика от выполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий настоящего Договора Заказчиком, либо вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

2.6. Срок выполнения работ, согласно Приложению № 1 составляет _________ (__________) календарный(х) месяц(а/ев) (дней) со дня, следующего за днем получения аванса. В связи с технологической необходимостью сроки могут корректироваться по взаимной договоренности и оформленной письменно в виде Дополнительного соглашения.

2.7. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, Стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется в виде Дополнительного соглашения.

2.8. Общегосударственные праздничные дни Российской Федерации не входят в срок выполнения работ. Если работы по настоящему Договору попадают на данные праздники, то срок выполнения работ увеличивается на продолжительность данных праздников.

3 . ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.2. Принять в полном объеме выполненные Подрядчиком работы при условии отсутствия обоснованных претензий по качеству исполнения и объемам выполненных работ в соответствии с настоящим Договором.

3.1.3. Предоставить Подрядчику исходные данные для выполнения работ.

3.1.4. Оказывать необходимое содействие Подрядчику в выполнении работ.

3.1.5. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика.

3.2. Подрядчик обязуется:

3.2.1. Выполнить работы, указанные в Приложении № 1 настоящего Договора в полном объеме и в указанные сроки, в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и нормами пожарной безопасности.

3.2.2. Устранить за свой счет недостатки, обнаруженные в ходе выполнения работ или сдачи-приемки работ.

3.2.3. В первую очередь руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП и нормами пожарной безопасности.

3.2.4. Немедленно предупредить Заказчика о возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным.

3.2.5. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

3.2.6. Не разглашать третьим лицам без законных на то оснований информацию о Заказчике и стоимости выполненных работ.

3.2.7. При завершении работ предоставить Заказчику Акт сдачи – приемки работ (Приложение № 2).

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. Принять и оплатить работы по договорной цене в случае их досрочного выполнения Подрядчиком.

3.3.2. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. Сдать работы по настоящему Договору досрочно по соглашению с Заказчиком.

3.4.2. Привлекать для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц.

3.4.3. Использовать фото и видеоматериалы, полученные при выполнении работ в рекламных целях и при подготовке печатных и других изданий по своему усмотрению без дополнительного согласования с Заказчиком, без раскрытия сведений о Заказчике и стоимости выполненных работ.

3.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ

4.1. Согласование перечня работ, стоимости работ и сроков выполнения работ осуществляется в офисе Подрядчика по адресу: ____________________________________________________________________.

4.2. Согласование дополнительного перечня работ, дополнительной стоимости работ и сроков выполнения дополнительных работ, возникших по предложению со стороны Заказчика, в процессе исполнения Договора осуществляется в офисе Подрядчика по адресу: ____________________________________ ______________________________________________________________________________________.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, считаются выполненными после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ (Приложение № 2). Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки работ на основании личной приемки работ, по факту их исполнения в день окончания работ или предоставить мотивированный отказ в приемке работ.

5.2. При передаче результатов работ Заказчику, Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки работ согласно Приложению № 2. При этом Заказчик не лишается возможности предъявлять требования об устранении выявленных в последующем недостатков по принятому результату работ в течение __________ (месяцев).

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их исполнения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Заказчик несет полную ответственность за утвержденный им перечень работ. Все прямые и косвенные затраты по согласованию данных работ несет Заказчик.

6.2. Любая из Сторон полностью освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). О возникновении и прекращении действия непреодолимой силы Сторона обязана поставить в известность другую Сторону письменно.

6.3. В случае нарушения технологии работ ответственность несет Подрядчик.

6.4. За качество материалов, используемых в работе, ответственность несет Подрядчик.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. Претензионный порядок обязателен. Претензию со стороны Заказчика необходимо отправить на адрес электронной почты Подрядчика. Претензию со стороны Подрядчика необходимо отправить на адрес электронной почты Заказчика. Адреса электронной почты Заказчика и Подрядчика указаны в разделе 12 (Реквизиты и подписи сторон) настоящего Договора. Срок ответа на претензию 10 (десять) рабочих дней.

7.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по месту нахождения истца с соблюдением досудебного (претензионного) порядка, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Решение суда будет окончательным и обязательным для обеих Сторон.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает действовать после окончательного исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором.

8.2. Договор считается расторгнутым, если Заказчик в течение 3 (трех) банковских дней с момента заключения Договора не осуществит оплату аванса (пункт 2.2. настоящего Договора).

8.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2 (двух) месяцев, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков (пункт 9.5 настоящего Договора).

8.4. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, а также изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, немедленно, с момента их наступления, в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 2 (два) месяца.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2 (двух) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

10.1. Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для обеих Сторон и могут быть изменены или дополнены по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа (приложения к Договору).

10.2. Любая электронная переписка, заверенная подписями Сторон, признается настоящим Договором как действительная и вступает в силу.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Обязательными приложениями к настоящему Договору являются:

11.1. Перечень, стоимость и сроки выполняемых работ (Приложение №1).

11.2. Акт сдачи-приемки работ (Приложение №2);

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Подрядчику, один - Заказчику.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору подряда №_______

от «___»__________201__г

ПЕРЕЧЕНЬ, СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Адрес: _______________________________________________________________________________________

1. Перечень элементов

Элементы	Да\Нет
Фундамент
Стены
Перекрытия
Крыша
Окна
Двери
Полы
Потолки
Лестница
Электрика
Сантехника
Система отопления
Печь/ камин
Антенна
Охранная система
Барбекю
Забор, ворота, калитка
Прочие элементы:

2. Фундамент

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Срок выполнения работ: _____ дней, дата начала: _______________ , дата окончания: ___________________

3. Стены

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Стоимость: ___________________________________________________________________________________

Срок выполнения работ: _____ дней, дата начала: _______________ , дата окончания: ___________________

4. Перекрытия

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Стоимость: ___________________________________________________________________________________

Срок выполнения работ: _____ дней, дата начала: _______________ , дата окончания: ___________________

5. Крыша

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Стоимость: ___________________________________________________________________________________

Срок выполнения работ: _____ дней, дата начала: _______________ , дата окончания: ___________________

6. Окна

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Стоимость: ___________________________________________________________________________________

Срок выполнения работ: _____ дней, дата начала: _______________ , дата окончания: ___________________

7. Двери

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Стоимость: ___________________________________________________________________________________

Срок выполнения работ: _____ дней, дата начала: _______________ , дата окончания: ___________________

8. Полы

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Стоимость: ___________________________________________________________________________________

Срок выполнения работ: _____ дней, дата начала: _______________ , дата окончания: ___________________

9. Потолки

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Стоимость: ___________________________________________________________________________________

Срок выполнения работ: _____ дней, дата начала: _______________ , дата окончания: ___________________

10. Лестница

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Стоимость: ___________________________________________________________________________________

Срок выполнения работ: _____ дней, дата начала: _______________ , дата окончания: ___________________

11. Электрика

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Стоимость: ___________________________________________________________________________________

Срок выполнения работ: _____ дней, дата начала: _______________ , дата окончания: ___________________

12. Сантехника

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Стоимость: ___________________________________________________________________________________

Срок выполнения работ: _____ дней, дата начала: _______________ , дата окончания: ___________________

13. Система отопления

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Стоимость: ___________________________________________________________________________________

Срок выполнения работ: _____ дней, дата начала: _______________ , дата окончания: ___________________

14. Печь/ камин

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Стоимость: ___________________________________________________________________________________

Срок выполнения работ: _____ дней, дата начала: _______________ , дата окончания: ___________________

15. Антенна

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Стоимость: ___________________________________________________________________________________

Срок выполнения работ: _____ дней, дата начала: _______________ , дата окончания: ___________________

16. Охранная система

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Стоимость: ___________________________________________________________________________________

Срок выполнения работ: _____ дней, дата начала: _______________ , дата окончания: ___________________

17. Барбекю

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Стоимость: ___________________________________________________________________________________

Срок выполнения работ: _____ дней, дата начала: _______________ , дата окончания: ___________________

18. Забор, ворота, калитка

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Стоимость: ___________________________________________________________________________________

Срок выполнения работ: _____ дней, дата начала: _______________ , дата окончания: ___________________

19. Прочие элементы

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Стоимость: ___________________________________________________________________________________

Срок выполнения работ: _____ дней, дата начала: _______________ , дата окончания: ___________________

20. ИТОГО: _____________________ (______________________________________________________) рублей.

ПОДПИСИ СТОРОН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Договору подряда №_______

от «___»__________201__г

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

Индивидуальный предприниматель ________________________________________________________, действующий на основании Свидетельства, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, и ___________________________________________, место прописки: __________________________________ _________________________________, паспорт: _________________ выдан ____________________________ ____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Все работы, определенные в Приложении № 1 выполнены в полном объеме и в срок.

2. Указанные работы соответствуют требованиям Заказчика, установленными в Договоре подряда № ________ и Приложению №1.

3. По всем выполненным работам Заказчик к Подрядчику претензий не имеет.

4. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, один из которых находиться у Подрядчика, второй – у Заказчика.

ПОДПИСИ СТОРОН

на ремонтно-строительные работы в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях Заказчика, по адресу , согласно техническому заданию (проектной документации), смете, приведенной в Приложении №1, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и уплатить обусловленную договором цену.

1.2. Виды работ, объем работ, единичные расценки на работы, составляющие предмет настоящего договора, определяются сметой (Приложение №1 к настоящему договору) и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Все работы в рамках настоящего договора производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях.

1.4. Общая стоимость договора состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу, материалов, транспортных, накладных, прочих расходов, и составляет рублей.

1.5. Стоимость работ по настоящему договору состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу в соответствии с Приложением №1 настоящего договора и составляет рублей.

1.6. Стоимость общестроительных материалов (согласно рассчитанной их стоимости), транспортных, накладных и прочих сопутствующих расходов составляет рублей.

1.7. Стоимость работ может уточняется по фактическим объемам выполненных работ при подписании Актов о приемке выполненных работ (приведенных в Приложении №2) и расценкам согласованным в Приложении №1 (смета) к настоящему Договору.

1.8. Стоимость работ и общестроительных материалов является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит, за исключением случаев:

1.8.1. если Заказчик изменил техническое задание (дизайн-проект) или иную проектно-техническую документацию;

1.8.2. если есть дополнительные требования по выполнению работ со стороны управляющей организации или иной эксплуатирующей организации здания;

1.8.3. если возникают дополнительные работы;

1.9. В стоимость настоящего Договора входят только общестроительные материалы, если иное не согласовано в Приложении №1 (смета).

1.10. Все дополнительные строительно-ремонтные работы и услуги, не указанные в Приложении №1, оплачиваются Заказчиком отдельно путем 100% предоплаты.

1.11. Расход облицовочных материалов (плитки, керамогранита, ламината, паркета, обоев и т.п.) на бой и подрезку (в отходы) устанавливается в размере %, а в случае диагональной укладки или укладки «елочкой» – в размере %.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Исполнение работ предполагается в срок с «»2019 года по «»2019 года, при соблюдении обязательств сторон, указанных в п.3 настоящего договора.

2.2. График производства работ (ГПР) приведен в Приложении №3 настоящего договора. Сроки, указанные в ГПР являются принятыми, но их нарушение не может являться основанием для выплаты Подрядчиком пени за просрочку сроков, при этом Подрядчик имеет право в ходе работ изменить как даты начала и окончания работ по конкретным этапам, так и последовательность выполнения данных этапов, если это не повлияет на общий срок договора.

2.3. При наличии дополнительных работ, указанных в соответствующих соглашениям и актах сдачи-приемки работ к настоящему договору, срок может быть увеличен на время, потраченное на выполнение данных дополнительных работ.

2.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены работ, пропорционально части фактически выполненных работ.

2.5. За просрочку срока окончания и сдачи всех работ по настоящему договору по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере % от общей стоимости невыполненных работ по настоящему договору за каждый день просрочки. При этом общая сумма выплат не может превышать % от суммы не выполненных обязательств.

2.6. За просрочку оплаты по настоящему договору по вине Заказчика, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере % от общей стоимости невыполненных работ по настоящему договору за каждый день просрочки. При этом общая сумма выплат не может превышать % от суммы не выполненных обязательств.

2.7. Работы по каждому этапу считаются выполненными после подписания Сторонами промежуточных «Акта сдачи-приемки результата работ» для соответствующего этапа, что является основанием для оплаты согласно Приложению №1 настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется :

3.1.1. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

3.1.2. Своевременно предоставить Подрядчику помещение, подлежащее ремонту.

3.1.3. Своевременно до начала работ подготовить помещение для производства ремонтных работ: вывезти либо упаковать предметы мебели, застелить, если нужно пол, убрать мешающие работе предметы.

3.1.4. Обеспечить нормальные условия для проведения отделочных работ: наличие электроэнергии в помещение, наличие водопровода с водой и подключенной канализацией. В случае отсутствия данных условий, Заказчик обязан до начала отделочных работ либо самостоятельно организовать данные условия для работы, либо поручить, на дополнительных условиях, эту работу Подрядчику.

3.1.5. В течение всего срока действия настоящего договора, предоставлять Подрядчику беспрепятственный доступ в помещение, подлежащее ремонту. Если доступу представителей Подрядчика препятствуют управляющие организации, представители собственников помещения или иные эксплуатирующие организации здания срок окончания выполнения работ Подрядчиком переносится пропорционально количеству дней простоя представителей Подрядчика.

3.1.6. Своевременно предоставить Подрядчику отделочные «чистовые» материалы, необходимые для проведения ремонта или возложить снабжение материалов на Подрядчика, что должно быть закреплено в Приложении №1 (смета). В случае если Заказчик самостоятельно предоставляет необходимые для ремонта материалы, он несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

3.1.7. В случаях, когда Заказчик поручает Подрядчику подбор, приобретение и поставку каких-либо чистовых (облицовочных) материалов и оборудования (например: краски, фильтров, кранов, плинтусов и т.д.), оплатить Подрядчику стоимость этих материалов и оборудования, а также стоимость доставки и выезд специалиста на строительный рынок или магазин путем 100% предоплаты.

3.1.8. При наличии у Заказчика технического задания или проектно-технической документации, в т.ч. дизайн-проекта, согласовывать с Подрядчиком все изменения и своевременно предоставлять актуализированные версии этой документации Подрядчику и доставлять их на ремонтируемое помещение в печатном виде за подписью Заказчика.

3.1.9. Принять в полном объеме выполненные Подрядчиком работы при условии отсутствия обоснованных претензий по качеству исполнения и объемам выполненных работ в соответствии с настоящим договором.

3.1.10. В случаях остановки работ по настоящему договору по инициативе Заказчика, в т.ч. при отсутствии материалов Заказчика, финансовых проблемах Заказчика и т.п., Заказчик обязуется принять и оплатить в -дневный срок результат работ, дальнейшее возобновление работ должно быть оформлено дополнительным соглашением, в котором должны быть указаны новые сроки окончания работ, согласованная стоимость оставшихся работ и согласованная стоимость возобновления данных работ.

3.1.11. Осуществлять доставку материалов в срок не более рабочих дней с момента начала производства работ на объекте.

3.1.12. В случаях, нуждающихся в изменениях в уже выполненных Подрядчиком работах, в т.ч. при изменении дизайн-проекта, при отсутствии претензий к качеству выполненных Подрядчиком работ, оплатить согласованную с Подрядчиком стоимость данных работ, а так же полную стоимость материалов, и их доставку, израсходованных на производство данных работ.

3.1.13. В течение срока действия настоящего договора, а также в течение одного года после прекращения действия настоящего договора не предпринимать действий, которые направлены на выстраивание прямых договорных и финансовых отношений с сотрудниками (мастерами) Подрядчика для выполнения ремонтно-строительных работ. А в случае перехода сотрудника Подрядчика на прямую работу к Заказчику оплатить Подрядчику рублей за каждого перешедшего к Заказчику сотрудника (мастера).

3.1.14. Заказчик за свой счет: обеспечивает авторский и технический надзор за ведением строительства, самостоятельно или с привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии; производит строительно-технические экспертизы; оформляет необходимые согласования и получает соответствующие разрешения для выполнения работ по договору; несет ответственность за сохранность построенного Объекта, а также приемку и сохранность материалов и другого имущества Подрядчика после передачи Объекта или при вынужденной остановке работ, консервации Объекта и расторжении Договора.

3.1.15. При заключении Заказчиком Договора со сторонней инженерной организацией (представителем) на осуществление контроля и надзора за строительством, Заказчик предоставляет Подрядчику необходимые документы, определяющие функции такого представителя, связанные с последствиями его действий для Подрядчика.

3.1.16. При привлечении Заказчиком других участников строительства (а также поставщиков или отдельных исполнителей) Стороны согласовывают условия их участия в процессе строительства, в том числе Заказчик обязуется оплатить Подрядчику возможные издержки и затраты, связанные с оказанием этим участникам необходимой помощи, координацией совместных работ, выполнением подготовительных и контролирующих мероприятий. При этом указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей непосредственно перед Заказчиком.

3.1.17. Если в результате действия (бездействия) Заказчика работы по Договору приостановлены, Заказчик обязуется:

• оплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально выполненной до момента остановки работы, с учетом расходов, произведенных до этого момента, в целях исполнения Договора;
• оплатить расходы и убытки, вызванные приостановкой работ, из расчета % от общей стоимости невыполненных работ по настоящему договору за каждый день просрочки. При этом общая сумма выплат не может превышать % от суммы не выполненных обязательств.

При этом, если Заказчик посчитает необходимым осуществить консервацию объекта строительства, Подрядчик не вправе отказаться от работ по консервации. Порядок, сроки и стоимость консервации объекта строительства Стороны должны согласовать в письменном виде, а оплата работ по консервации производится Заказчиком путем 100% предоплаты.

3.1.18. Обеспечить необходимые условия для беспрепятственной транспортировки грузов на строительную площадку.

3.1.19. Принимать выполненные работы не позднее дней после окончания работ по этапу Договора.

3.1.20. При необходимости осуществления подъема Подрядчиком строительных материалов Заказчика (как черновых, так и облицовочных) от входа в подъезд до квартиры предупредить Подрядчика за 12 (двенадцать) часов до факта доставки данных материалов.

3.2. Подрядчик обязуется :

3.2.1. Выполнить работы в полном объёме в соответствии с Приложением №1 настоящего договора при наличии строительной готовности Объекта;

3.2.2. Приступить к выполнению работ по Договору в -дневный срок со дня выполнения со стороны Заказчика в полном объеме следующих обязательств:

• передачи Подрядчику согласованной и утвержденной проектно технической документации на выполнение работ по договору, технического задания или эскизов с размерами;
• оплаты авансов согласованных в п.4;

3.2.3. Поставлять на строительную площадку необходимые в рамках договора: материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику.

3.2.4. Информировать Заказчика о готовности приемки ответственных конструкций, скрытых работ, приемка которых оформляется промежуточными Актами приемки результата работ.

3.2.5. Устраняет за свой счет дефекты, в случае, если эти недостатки являются следствием работы Подрядчика, обнаруженные как в период проведения работ, так и гарантийного срока эксплуатации Объекта, который составляет один год после сдачи объекта Заказчику.

3.2.6. Исполнять полученные в письменном виде в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат законодательству РФ, СНИПам, условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2.7. Немедленно предупредить Заказчика при возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным.

3.2.8. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством.

3.3. Подрядчик имеет право :

3.3.1. Привлечь третьих лиц к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору. Подрядчик несет ответственность за действия и результаты работы привлеченных им субподрядчиков, как за свои собственные.

3.3.2. Подрядчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, при этом Подрядчик обязан оплатить Заказчику неустойку в размере % от цены текущего этапа Договора, (с соответствующей приемкой и оплатой Заказчиком результата работ) и принять на себя затраты по консервации строительства за дополнительную плату, если это потребуется.

3.3.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполняемых Работ, более чем на календарных дней, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке приостановить выполнение работ до срока исполнения обязательств Заказчиком по оплате. В этом случае срок выполнения работы, указанный в настоящем договоре, продляется соразмерно сроку просрочки обязательств Заказчика по оплате.

3.3.4. Устранять по требованию Заказчика и за счет Заказчика недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора или не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

3.3.5. Отказаться от выполнения дополнительных работ в случае, если выполнение этих работ вызовет потерю качества работ, а также в случаях невыполнения Заказчиком обязанности по оплате дополнительных работ.

3.3.6. Сдать объект досрочно по соглашению с Заказчиком.

3.3.7. Не оплачивать Заказчику материалы, как общестроительные, так и облицовочные («чистовые»), в т.ч. и те, которые включены в стоимость настоящего договора (Приложение №1), если они были закуплены Заказчиком самостоятельно.

3.3.8. По согласованию с Заказчиком, использовать фотоматериалы и видеоматериалы помещения Заказчика с производимыми в нем работами в информационных и рекламных целях без права публикации данных об имени Заказчика и адреса производимых работ.

3.3.9. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.

3.4. Заказчик имеет право :

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. Заказчик имеет право в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, оплатив Подрядчика, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения о расторжении Договора. Заказчик при этом обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора в размере % от цены текущего этапа Договора.

3.4.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в любое время, возместив Подрядчику прямые убытки, причиненные расторжением настоящего договора и предоставив Подрядчику возможность беспрепятственно вывезти собственное оборудование с объекта в течение дней после расторжения договора. Порядок расторжения договора оговорен в п. п. 11.8; 3.4.2; 3.3.2.

3.4.4. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, приняв и уплатив Подрядчику, часть установленной цены работ, пропорционально части работ, выполненных до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора и компенсировав фактические затраты Подрядчика связанные с исполнением настоящего Договора (в т.ч. стоимость общестроительных, «чистовых» и других материалов, доставка материалов, разгрузка материалов, вывоз мусора и др. затраты).

3.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Заказчик обязуется произвести расчет с Подрядчиком в следующем порядке:

• % от общей суммы работ по Договору до начала работ, без стоимости материалов, что составляет рублей.
• % от общей суммы материалов, транспортных, накладных и прочих сопутствующих расходов по Договору, (до начала работ), что составляет рублей.
• % от общей суммы работ, по Договору, без стоимости материалов, (после выполнения демонтажных работ, прокладки «черновых» инженерных коммуникаций, «черновых» строительно-монтажных работ) что составляет рублей.
• % от общей суммы работ, по Договору, без стоимости материалов, (после завершения «чистовых» строительно-монтажных работ и оборудования, монтажа «чистовых» инженерных коммуникаций, что составляет рублей.

4.2. Окончательный расчет по Договору производится после выполнения Подрядчиком всех работ по Договору и сдачи Объекта, не позднее банковских дней после получения Заказчиком Акта приемки выполненных работ (в т.ч. по электронной почте Заказчика, указанной в настоящем договоре) Заказчику.

4.3. При просрочке оплаты аванса, оплаты выполненных работ, материалов или иных расходов и окончательных расчетов более чем на банковских дня, Заказчик обязуется выплатить штрафные санкции Подрядчику в размере % от общей суммы договора за каждый день просрочки, но не более % от суммы не выполненных обязательств. При задержке оплаты выполненных работ или приобретенных материалов, Подрядчик имеет право на приостановление работ с соответствующим продлением срока исполнения.

4.4. Дополнительные работы, возникающие в процессе исполнения Договора, при:

• изменении проектно технической документации;
• фактическом несоответствии проектно технической документации;
• несвоевременном уведомлении о внесении изменений в проектную документацию;
• фактической необходимостью проведения;
• вызывающие увеличение объемов работ относительно утвержденной Сметы, переделку надлежащим образом выполненных работ, оплачиваются Подрядчику путем 100% предоплаты в полном объеме с учетом возможных дополнительных издержек Подрядчика и оформляются Дополнительным соглашением в котором оговариваются объем, стоимость, сроки работ.

4.5. Согласованные дополнительные работы, так или иначе влияющие на сроки выполнения и стоимость работ по основному договору, приводят к соответствующему изменению (корректировке) сроков окончания и стоимости поэтапных работ по основному договору в целом.

4.6. Возникшая необходимость проведения дополнительных работ, приводящая к изменению цены Договора более чем на %, меняющая характер предусмотренных Договором работ, либо препятствующая дальнейшему исполнению основного Договора, является основанием для пересмотра основного Договора сторонами и переговоров о заключении нового Договора.

4.7. В случае невозможности вовремя закончить работы по конкретному этапу по вине Заказчика, Подрядчик имеет право потребовать оплату за частичное выполнение работ по конкретному этапу в размере, пропорциональном выполненному объему работ по данному этапу.

4.8. При отказе Заказчика от выполнения Подрядчиком конкретного этапа работ, сумма по данному этапу не возвращается Заказчику, но Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выполнения дополнительных строительно-ремонтных работ, не предусмотренных данным договором на сумму данного этапа.

4.9. В течение всего времени проведения ремонтно-строительных работ по настоящему договору все расходы по коммунальным услугам (электричество, водоснабжение и т.п.), а также все расходы по услугам управляющей компании (администрации здания или собственника помещения) - (охрана, обустройство территории, использование лифта, уборка прилегающей территории, изготовление пропусков, подключение временного электричества и водоснабжения, установка пожарного гидранта и огнетушителя и т.п.) в полном объеме оплачиваются за счет Заказчика, если иное не оговорено в Договоре.

4.10. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты или поставки материалов более чем на календарных дня, Подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

4.11. При взаиморасчетах взаимные требования не допускаются зачетом в счет встречных требований.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение дней после получения им сообщения (в т.ч. по телефону, факсу, или электронной почте Заказчика, указанной в настоящем договоре) Подрядчика о готовности к сдаче очередного этапа работ.

5.2. Приемка производится по каждому пункту сметы по факту выполнения работ. Заказчик в течении дней с момента получения документов обязан направить Подрядчику подписанный акт приемки результата работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.3. Акт приемки результата работ в целом или этапа работ должен содержать, в том числе, наименование сторон, указание о лицах, выступающих от имени сторон, указание на наименование и объем произведенных работ, качество их выполнения, стоимость работ, если не оформлен по общепринятым нормам КС-2 и КС-3.

5.4. В случае неявки Заказчика (его полномочного представителя), или уклонения от приемки работ в указанный Подрядчиком срок для приемки работ, Подрядчик составляет односторонний Акт, свидетельствующий об отсутствии претензий к объемам и качеству работ, со стороны Заказчика. Возможные издержки по вскрытию работ для освидетельствования по требованию Заказчика производятся за его счет.

5.5. В случае мотивированного отказа от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их исполнения.

5.6. В случае невыполнения Заказчиком п.п. 5.2-5.4 по истечении дней с момента отправки Подрядчиком Заказчику Акта приемки выполненных работ, работы указанные в Акте, считаются принятыми в указанном объеме, надлежащем качестве и подлежат оплате.

5.7. Стороны изначально приходят к соглашению, что в случае обнаружения недостатков в выполненных работах Подрядчик устраняет их своими силами и за свой счет, а Заказчик не вправе настаивать на привлечении третьих лиц для этих целей без убедительных на то причин. При этом претензии Заказчика о недостатках должны быть аргументированы ссылками на соответствующие нормативные документы (или необходимые инструкции по применению тех или иных материалов). Подрядчик не несет ответственность за допущенные им мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства, в том числе не ухудшили его эстетические характеристики. Наличие недостатков в выполненных работах и разумные сроки для их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

5.8. При невыполнении Подрядчиком работ в указанный выше срок, по его вине им уплачивается штрафная неустойка в % от общей суммы невыполненных работ за каждый просроченный день, но не более % от суммы не выполненных обязательств.

5.9. Сдача-приемка результата работ Подрядчиком производится непосредственно Заказчику (Представителю Заказчика) и оформляется актом, подписанным обеими сторонами. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком за свой счет.

5.10. Использование Заказчиком для своих нужд и эксплуатации части отремонтированного помещения, ремонт которого в целом не закончен, допускается только по соглашению с Подрядчиком после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

5.11. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия и подписания промежуточного акта приемки результата работ, Подрядчик вправе: приостановить дальнейшее выполнение работ с переносом сроков сдачи работ по данному договору на срок остановки работ или расторгнуть договор.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует высокий уровень качества выполненных работ и соответствие требованиям проектно технической документации согласованной с Заказчиком.

6.2. Гарантийный срок устанавливается в после окончания работ по настоящему договору на работы, выполненные подрядчиком, при соблюдении условий и правил эксплуатации материалов и оборудования.

6.3. Претензии по гарантийному ремонту не принимаются в следующих случаях:

• после истечения гарантийного срока;
• при неправильной эксплуатации отремонтированного помещения;
• нормального износа объекта;
• переделки или преднамеренного повреждения объекта Заказчиком;
• по причинам, не зависящим от Подрядчика, таких как: оседание зданий, скрытых строительных дефектов (относящихся к деятельности третьих лиц) и т.д.;
• в случае несогласованного привлечения к работам, оказывающим влияние на качество работ Подрядчика третьих лиц.

6.4. Гарантийные обязательства и ответственность Подрядчика распространяются исключительно на работы, перечисленные в смете (Приложение №1).

6.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, неправильного обращения с приборами и оборудованием, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.6. В соответствии с настоящим договором Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы, которое должно соответствовать условиям настоящего договора. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий договора, сторона Заказчика вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

6.6.1. Безвозмездного устранения недостатков в течение срока действия настоящего договора;

6.6.2. Соразмерного уменьшения установленной за работу цены, в случае если эти недостатки не были исправлены в течение всего срока действия настоящего договора.

6.7. Согласно настоящему договору устанавливаются следующие сроки исправления всех недостатков, связанных с гарантийными обязательствами Подрядчика:

6.7.1. В период проведения работ по настоящему договору все недостатки устраняются Подрядчиком до завершения всех работ по настоящему договору и всем дополнительным соглашениям.

6.7.2. В период гарантийного обслуживания недостатки устраняются Подрядчиком в течение рабочих дней после получения претензии от Заказчика.

6.8. Как во время проведения строительно-ремонтных работ по настоящему договору, так и после окончания всех работ (в т.ч. в течение всего гарантийного срока) Подрядчик не несет ответственности за причинение материального и морального вреда Заказчику и третьим лицам, нанесенным им вследствие неправильного обращения Заказчика с электрическими и сантехническими приборами и оборудованием.

6.9. Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются на строительные конструкции, выполненные с использованием материалов, приобретенных Заказчиком.

6.10. Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются работы: связанные с настройкой и регулировкой сантехнических приборов и оборудования, в т.ч. регулировкой уровня давления в трубах, спуском воздуха в трубах, очисткой труб водоснабжения и канализации, очисткой воздухопроводов, связанные с настройкой и использованием электроприборов Заказчика, в т.ч. заправкой кондиционеров, подключением бытовой техники, в т.ч. плиты, духового шкафа, варочной панели, посудомоечной машины, стиральной машины и т.п.

6.11. При отказе Подрядчика признать обоснованность претензий Заказчика к качеству выполненных работ, обоснованность таких претензий может быть признана только в результате проведения экспертизы качества строительно-монтажных работ независимой лабораторией, уполномоченной за надзором качества выполняемых Подрядчиком работ центром лицензирования.

6.12. Любая из сторон полностью освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств и/или действия непреодолимых сил.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. Претензионный порядок обязателен. Претензию необходимо отправить на юридический адрес Подрядчика (Заказчика) и/или адрес электронной почты Подрядчика (Заказчика), указанный в настоящем договоре. Срок ответа на претензию рабочих дней.

7.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде , с соблюдением досудебного (претензионного) порядка, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Решение суда будет окончательным и обязательным для обеих сторон.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Заказчик несет полную ответственность за все работы, выполненные Подрядчиком в рамках настоящего договора, требующие официального согласования в специализированных учреждениях, в т.ч. перепланировка помещений, изменение фасадной части дома, установка окон, кондиционеров, рольставней, монтаж внешних спутниковых антенн и т.п. Все прямые и косвенные затраты по согласованию данных работ несет Заказчик.

8.2. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору при наличии вины. Виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Любая из сторон полностью освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств и/или действия непреодолимых сил.

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

9.2. Настоящий договор действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по нему, а также завершения всех взаиморасчетов между сторонами и подписания Актов приемки.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, по взаимному согласию сторон, с письменным уведомлением не менее чем за дней.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, а также изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по договору.

10.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении последовательных недель и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все приложения к настоящему договору, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ, являются его неотъемлемой частью.

11.2. Настоящий Договор, а также все изменения и дополнения к настоящему договору, иные документы подписанные сторонами и переданные посредством электронной, факсимильной или иной связи, имеют юридическую силу и порождают последствия, предусмотренные такими документами. Скан-копия документа подписанного уполномоченным лицом и скреплённого печатью (если это требуется), и переданная другой стороне посредством электронной почты также имеет юридическую силу.

11.3. На момент подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

11.4. Настоящий договор оформлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

11.5. В случае изменения своих юридических адресов и банковских реквизитов стороны обязуются немедленно извещать друг друга в письменной форме. Сообщение Подрядчика об изменении своих банковских реквизитов принимаются к исполнению Заказчиком для оплаты цены настоящего договора только в случае, если такое сообщение поступит к Заказчику не позднее, чем за рабочих дня до предусмотренной настоящим договором даты такой оплаты. В противном случае все документы, отправленные по старым реквизитам (адресам), считаются полученными.

11.6. Проведение встреч Подрядчика (в т.ч. прораба) с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемых в рамках настоящего договора работ, производится с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 часов и в субботу с 10:00 до 18:00 часов, если данные дни не являются общегосударственными праздниками. В воскресенье и в праздничные дни встречи не производятся. В случае необходимости проведения встреч в другое время, Стороны согласуют его с учетом возможностей Подрядчика.

11.7. В случае невозможности выполнения какого-либо вида работ по вине Заказчика или третьих лиц Подрядчик имеет право соразмерного продления срока выполнения работ.

11.8. В случае расторжения договора должен быть составлен Акт приемки результата работ (см. п.5) и произведен полный расчет (не позднее дней после расторжения договора) за все этапы работ, выполненные на момент наступления обстоятельств (см п.п. 11.11), приведших к расторжению договора, а незавершенное строительство передается Заказчику.

11.9. В случае возникновения необходимости в дополнительных материалах, неуказанных в смете по материалам, нужные материалы предоставляются Заказчиком или по письменному согласованию сторон могут закупаться Подрядчиком и оплачиваться Заказчиком путем 100% предоплаты.

11.10. В случае если доставка или подъем материалов на объект, а так же вынос и погрузка мусора осуществляется Подрядчиком, Заказчик оплачивает соответствующие расходы Подрядчику в соответствии с расценками на данные виды работ, указанными в Приложении №1. Если такие действия производятся третьими лицами, то Заказчик оплачивает расходы третьей стороне.

11.11. При поэтапной оплате работ, а также при необходимости разбить выполняемые работы на отдельные группы работ, разделение производится в соответствии с пунктами в смете выполняемых работ.

11.12. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе, как с обоюдного письменного согласия.

11.13. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения ремонтно-строительных работ на объекте по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

11.14. Подрядчик несет материальную ответственность за материальные ценности, принятые в ремонтируемом помещении от Заказчика по Акту приема-передачи подписанному обеими сторонами.

11.15. Подрядчик не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящихся в ремонтируемом помещении не принятых по Акту приема-передачи.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Наш каталог образцов документов, формы контрактов и должностных инструкций собран в этом разделе

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ДОГОВОР ПОДРЯДА N ________ г.____________ "___" __________ ____ г. ООО "___________________", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора ________________________________, действующего на основании Устава, и ООО "______________", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора _______________________, действующего на основании Устава заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в три этапа следующую работу: первый этап - демонтаж следующего оборудования механического завода силикатных изделий: второй этап - перевозка демонтированного оборудования к Заказчику; третий этап - монтаж оборудования на площадке Заказчика 1.2. Заказчик обязуется принять результаты работы по этапам и оплатить их, в соответствии с п. 2.5 договора. 1.3. Предусмотренные п. 1.1 работы выполняются силами и средствами Подрядчика. 1.4. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков. 1.5. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение одного месяца после подписания сторонами акта приемки третьего этапа выполненных работ. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 2.1. За выполненные работы, указанные в п. 1.1 договора, Заказчик уплачивает Подрядчику ____________________________, согласно сметы, составленной на основании технико-экономического обоснования, являющихся неотъемлемой частью договора. 2.2. В случаях, если фактические расходы Подрядчика оказались больше тех, которые учитывались при определении цены этапов работы, окончательный расчет за выполненные работы производится по ценам, определенным вновь согласованной сторонами сметой, которая будет является неотъемлемой частью договора. 2.3. Заказчик в счет оплаты работ по договору перечисляет Подрядчику предоплату в размере 30% от суммы договора в размере ____________________, которые перечисляет на счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора 2.4. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения и оплаты оговоренных в п. 1.1 работ: - срок выполнения Подрядчиком первого этапа работы - 30 дней после поступления предоплаты на счет Подрядчика; - срок оплаты стоимости первого этапа производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания сторонами акта выполнения первого этапа работы; - срок выполнения Подрядчиком второго этапа работы по перевозке демонтированного оборудования - 15 дней после поступления на счет Подрядчика платежей за выполнение работ по первому этапу; - оплата Заказчиком расходов, связанных с перевозкой оборудования, возмещаются Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней после предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих расходы по перевозке; - срок выполнения Подрядчиком третьего этапа работ - 30 дней после предоставления Заказчиком, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на монтаж механического завода силикатных изделий и подписания акта о готовности площадки под строительство завода; оплата Заказчиком третьего этапа работа и окончательный расчет за выполненную работу (за минусом перечисленной суммы предоплаты) производится в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта выполнения работ. 2.5. Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по договору подряда, получила от другой стороны сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам без согласия другой стороны. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 2.5 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% стоимости несвоевременного выполненного этапа работы. 3.2. За нарушение срока оплаты работ, указанных в п. 2.5 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 3.3. Уплата штрафа (пени) не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений. 3.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства. 4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 4.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров. 4.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, стороны разрешают их в судебном порядке в арбитражном суде г.а. 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до _________________________________. 5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются законодательством. 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: Подрядчик: Заказчик: Наименование: ___________________ Наименование: _______________ Адрес: __________________________ Адрес: ______________________ Банковские реквизиты: ___________ Банковские реквизиты: _______ Тел.(факс): _____________________ Тел.(факс): _________________ Подрядчик ____________________ Заказчик ____________________